Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 15 ноября 2022 года Дело N А56-93277/2020

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Виноградова Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Малявко Н.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

истец ООО "ПЕРВЫЙ БАЗИС"

ответчик ООО "ОКНАВИП"

о взыскании

при участии

от истца адвокат Белотелов С.В. представитель по доверенности от 31.01.2022

от ответчика Молчанов И.С. представитель по доверенности от 10.10.2022

установил:

Истец - ООО "ПЕРВЫЙ БАЗИС" обратился в суд с иском к ответчику - ООО "ОКНАВИП" о взыскании 8 358 760, 00 руб. неосновательного обогащения, 1 429 720,00 руб. пени, всего 9 788 480,00 руб.

Стороны заявили ходатайство об утверждении заключенного мирового соглашения.

Из указанного соглашения следует, что сторонам известны содержание статей 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и последствия прекращения производства по настоящему делу в связи с утверждением данного мирового соглашения.

В соответствии с частью 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебных актов.

Исследовав материалы дела, оценив условия мирового соглашения и проверив их на соответствие закону, суд пришел к выводу о том, что данное мировое соглашение не противоречит законам, иным нормативным актам, не установлено нарушений прав и законных интересов других лиц.

Мировое соглашение, заключенное между истцом и ответчиком, подлежит утверждению судом, а производство по делу - прекращению в соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО "ПЕРВЫЙ БАЗИС" и ООО "ОКНАВИП" на следующих условиях:

1. Истец обратился в суд с иском о взыскании с Ответчика неосновательного обогащения, возникшего в связи с расторжением Договора подряда N Ч11062019-ПБ от 11.06.2019 года в размере 8 358 760 рублей, а также пени за просрочку срока выполнения работ по Договору подряда N Ч11062019-ПБ от 11.06.2019 года в размере 1 429 720 рублей.

2. Стороны решили по обоюдному согласию прекратить спор по делу N А56-93277/2020, заключив настоящее мировое соглашение.

3. Ответчик выплачивает Истцу сумму неосновательного обогащения в размере 656 000 руб. 00 коп. в безналичном порядке по следующему графику:

- 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек в срок до 15.12.2022 г.;

- 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек в срок до 15.01.2023 г.;

- 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек в срок до 15.02.2023 г.;

- 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек в срок до 15.03.2023 г.;

- 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек в срок до 15.04.2023 г.;

- 156 000 (сто пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек в срок до 15.05.2023 г.

3.1. передает за свой счет Москитные сетки Schuco по условиям по Договора подряда N Ч11062019-ПБ от 11.06.2019 в количестве 141 шт. (2345*518 - 25 шт.; 1945*965 - 24 шт.; 1920*962 - 8 шт.; 1915*962 - 1 шт.; 1965*965 - 5 шт.; 1955*965 - 7 шт.; 1935*965 - 3 шт.; 1190*600 - 8 шт.; 590*518 - 14 шт.; 570*518 - 16 шт.; 1190*518 - 16 шт.; 1225*518 - 14 шт.) Стороны подтверждают, что на момент подписания настоящего соглашения обязанность по передаче Москитных сеток Schuco Ответчиком исполнена, претензий со стороны Истца не имеется.

4. Все судебные расходы сторон относятся на ту сторону, которая их понесла.

5. В случае просрочки исполнения обязательства, указанного в пунктах 4.1. и 4.2. настоящего Мирового соглашения, условие о рассрочке, предусмотренное п. 4.1. прекращается, Ответчик обязуется выполнить обязательства, предусмотренные п. 4.1. и 4.2. единовременно в день, следующий за датой нарушения срока исполнения обязательства Ответчиком.

6. В случае утверждения Судом настоящего Мирового соглашения Стороны отказываются от любых претензий по исполнению Договора подряда N Ч11062019-ПБ от 11.06.2019 года, включая все Дополнительные соглашения к данному договору (при их наличии).

7. Настоящее Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону. С момента вступления в силу Мирового соглашения стороны не считают себя связанными какими-либо правами и обязанностями, кроме тех, которые установлены Мировым соглашением.

9. Стороны извещены о том, что в соответствии со ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

10. Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному экземпляру для каждой стороны соглашения, и один экземпляр представляется в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области для приобщения к материалам дела.

11. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12. Ответчик подтверждает, что банковские реквизиты Истца для перечисления денежных средств Ответчику известны и отсутствие реквизитов не может являться основанием для задержки оплаты по настоящему соглашению.

Производство по делу прекратить.

Возвратить ООО "ПЕРВЫЙ БАЗИС" из федерального бюджета 50 359, 40 руб. государственной пошлины (после представления оригинала платежного поручения).

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его вынесения.

Судья Виноградова Л.В.


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка