Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2023 года Дело N А56-84121/2022

Резолютивная часть решения объявлена 27 февраля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 17 марта 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:

судьи Сурков А. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Канаревой Ю.Н.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :Общество с ограниченной ответственностью "Строительные коммуникации" (адрес: Россия 197374, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Мебельная ул., д. 12 к. 1 литер а, помещ. 55-н офис 419, ОГРН: 1127847593455);

ответчик: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛДИНГ ГРУПП" (адрес: Россия 443050, Самарская область, Самарская область, п Зубчаниновка, Смышляевское ш, д. 1а, офис 117, ОГРН: 1206300066818);

третье лицо:

1) общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Самара" (445350, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖИГУЛЕВСК ГОРОД, НИКИТИНСКАЯ УЛИЦА, 1, ОГРН: 1036301730871);

2) общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз" (197110, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АДМИРАЛА ЛАЗАРЕВА НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 24, ЛИТЕР А, ОГРН: 1025000653930).

о взыскании,

при участии

- от истца: Тельтевский И.С. (доверенность от 29.07.2022),

- от ответчика: Занкина М.Н. (доверенность от 26.10.2022),

- от третьих лиц: не явились, извещены,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Строительные Коммуникации" (далее - Общество "Строительные Коммуникации") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском (с учетом уточнения заявленных требований) к обществу с ограниченной ответственностью "БИЛДИНГ ГРУПП" (далее - Общество "БИЛДИНГ ГРУПП") о расторжении договора от 07.12.2021 N 12-01/2021 на выполнение комплекса работ по вырубке леса (древесно-кустарниковой растительности), выкорчёвке и утилизации пней, а также работы по лесовосстановлению на объектах: "Газопровод межпоселковый к п. Дружба муниципального района Сызранский Самарской области", (код стройки 63/1384-2), "Газопровод межпоселковый к с. Смолькино муниципального района Сызранский Самарской области", (код стройки 63/1385-2), а также взыскании по указанному Договору 3 186 000 руб. не освоенного аванса и 198 594 руб. пени за просрочку выполнения работ за период по состоянию на 10.08.2022, а также далее по момент фактического исполнения обязательства.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно спора, привлечены общества с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Самара" и "Газпром межрегионгаз".

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования, представитель ответчика возражал против удовлетворения иска.

Изучив материалы дела, арбитражный суд установил, что Общества "Строительные Коммуникации" (заказчик) и "БИЛДИНГ ГРУПП" (подрядчик) заключили Договор.

Согласно п. 3.1.2. и п. 3.1.3. Исполнитель обязан обеспечить производство Работ в полном соответствии с нормами и правилами рубки леса, складирования древесины, утилизации порубочных остатков, остатков корчевки, расчистки просеки предусмотренными в действующем законодательстве Российской Федерации, а также обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

Срок выполнения работ по Договору согласно п.2.1 и п. 2.2. - с даты подписания Договора и до "05" февраля 2022 года.

В соответствии с п. 5.2. Договора в случае нарушения сроков выполнения Работ Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере 0, 01% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. Вместе с этим, в соответствии с п. 5.4. Договора, уплата штрафов (пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

В соответствии с условиями п. 4.5. Договора Истец перечислил Ответчику аванс в размере 30% от цены Договора, а именно 3 186 000 рублей 00 копеек, что подтверждается Платежным поручением N 124 от 23.12.2021.

"28" марта 2022 года на адрес официальной электронной почты Ответчика "info@gk-building.ru", с официальной почты Истца "info@stroy-comm.ru", согласно положениям п.7.2. Договора об обмене юридически значимыми сообщениями посредством электронной почты, а также на почтовый адрес, указанный в Договоре, было направлено письмо (уведомление) исх. N 45/2022 от 28.03.2022, в котором было указано, что по состоянию на указанную выше дату Ответчик не выполнил работы по Договору в полном объеме, не представил Акты выполненных работ (по форме КС-2) и другие документы, предусмотренные п. 3.1.9. Договора.

В ответ на указанное письмо в адрес заказчика поступило письмо исх. N 30-2 от 30.03.2022, в котором причиной неисполнения обязательств по Договору со стороны ООО "БИЛДИНГ ГРУПП" называется выполнение работ сторонней организацией с "24" февраля 2022 г.

По состоянию на "10" августа 2022 года на Объектах "Газопровод межпоселковый к п. Дружба муниципального района Сызранский Самарской области" (код стройки 63/1384-2) и "Газопровод межпоселковый к с. Смолькино муниципального района Сызранский Самарской области" (код стройки 63/1385-2) Ответчиком, с его слов, фактически выполнялись только работы по вырубке (валке) леса.

Однако Акты выполненных работ и иные документы, предусмотренные Договором, Истцу не предъявлялись (ни посредством электронной почты, ни посредством направления корреспонденции на юридический адрес), в связи с чем факт выполнения какого-либо объема указанных работ установить невозможно.

Вместе с этим, остальные виды работ, предусмотренные Договором, а именно: выкорчевка и утилизация пней, лесовосстановление на Объектах, также не были выполнены вообще.

В направленном на адрес официальной электронной почты Ответчика письме (уведомлении) исх. N 49/2022 от 30.03.2022 Истцом были обозначены нарушения, выявленные в ходе проведения контроля за фактически выполненными Работами на Объекте "Газопровод межпоселковый к п. Дружба муниципального района Сызранский Самарской области" (код стройки 63/1384-2).

В указанном письме устанавливались дата и время составления Акта обнаружения недостатков, однако Ответчик по состоянию на "10" августа 2022 года недостатки не устранил, от подписания Акта обнаружения недостатков уклонился, что свидетельствует о недобросовестном поведении Ответчика как участника гражданско-правовых отношений.

В обоснование заявленных требований Истец указал, что был вынужден составить названный Акт в одностороннем порядке, а также устранить все выявленные нарушения собственными силами.

Также заказчик утверждал, что в связи с существенным нарушением Ответчиком исполнения своих обязательств по Договору, а также в связи с требованиями Заказчика (ООО "Газпром межрегионгаз") о соблюдении Календарного графика выполнения работ по Договору генерального подряда N 18-142/21 от 06.09.2021 г., во исполнение которого был заключен Договор между Истцом и Ответчиком (п. 1.3. Договора), был вынужден произвести все необходимые работы самостоятельно.

В связи с непредоставлением Ответчиком документов, подтверждающих объем выполненных работ (Актов по форме КС-2 и КС-3), а также в связи с его уклонением от подписания данных документов, не представляется возможным установить объем выполненных работ, а также факт их выполнения вообще.

В этой связи, по мнению истца, денежные средства, перечисленные Ответчику в качестве авансирования в соответствии с п.4.5. Договора, неосновательно сбережены им.

Таким образом, на стороне ответчика имеется неосновательное обогащение в размере 3 186 000 руб., а также ему начислена пеня за просрочку выполнения работ по состоянию на 10.08.2022 в размере 198 594 руб.

Письмом от 01.11.2022 г. исх. N 227/2022 истец предложил ответчику расторгнуть Договор по соглашению Сторон.

Возражая против заявленных требований, ответчик указал, что он приступил к выполнению работ по вырубке леса и выкорчёвке пней, объём выполненных работ Ответчиком соответствовал сумме полученного от Истца аванса в размере 3 186 000 руб.

1. Факт выполнения работ на протяжении 10, 59 километров подтверждается следующими актами освидетельствования скрытых работ:

- от 29.12.2021 N АОСР-1 и N АОСР-2 от 14 января 2022 года, где указано что вырубка леса проводилась на участке протяженностью 2, 81 км;

- от 18.01.2022 года N АОСР-1 и N АОСР-2 от 06.02.2022, где указано что вырубка леса проводилась на участке протяженностью 7, 78 км.

Из расчетов договорной цены Приложения N 1 к Договору следует, что стоимость работ за километр вырубки леса составляет 827 027, 03 руб., таким образом, Ответчиком фактически исполнены работы в рамках Договора на 8 758 216,25 руб. (10,59 * 827 027,03).

2. В подтверждение факта выполнения работ ответчик представил следующие документы:

- Договор подряда N 20-12/2021 между ООО "БИЛДИНГ ГРУПП" и Любимовым A.M. на выполнение комплекса работ от 20.12.2021 по обязанности вырубки леса, выкорчёвки и утилизации пней, а также работы по лесовосстановлению на объектах: "Газопровод межпоселковый к п. Дружба муниципального района Сызранский Самарской области", "Газопровод межпоселковый к с. Смолькино муниципального района Сызранский Самарской области", а также приложение к указанному договору в виде приказа о допуске сотрудников к выполнению работ;

- Договор N П13/12 от 13.12.2021 между ООО "БИЛДИНГ ГРУПП" и ООО "ПЕРСПЕКТИВА" о поставке товара для выполнения работ по Договору подряда N 12-01/2021 на выполнение комплекса работ от 07.12.2021 года с приложением счетов на оплату и товарных накладных;

- Договор N 15/12/21 от 15.12.2021 между ООО "БИЛДИНГ ГРУПП" и ООО "СОЛИД" на выполнение комплекса работ от 20.12.2021 по обязанности вырубки леса, выкорчёвки и утилизации пней, а также работы по лесовосстановлению на объектах: "Газопровод межпоселковый к п. Дружба муниципального района Сызранский Самарской области", "Газопровод межпоселковый к с. Смолькино муниципального района Сызранский Самарской области" с приложением счетов на оплату, акта;

- Договор поставки N 13/01 спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты от 13.01.2022 между ООО "БИЛДИНГ ГРУПП" и ООО "ОРЛАН" с приложением счетов на оплату, счета-фактуры, акта.

Перед началом выполнения работ предусмотренных договором между ООО "Газпром распределение Самара" и мастером производственного участка ООО "БИЛДИНГ ГРУПП" подписан Акт-допуск N 10 от 10 января 2022 года для строительно-монтажных работ по восстановлению изоляционного покрытия подземного газопровода высокого давления на территории ООО "Газпром газораспределение Самара.

Наличие данного Акта-допуска является обязательным, предусмотренным п. 5.1 "Порядком организации и производства работ подрядных организаций на территории ООО "Газпром распределение Самара".

Кроме того, в процессе выполнения работ проводилась сверка выполненных объемов работ в присутствии представителя Заказчика - начальника отдела строительного контроля ООО "Газпром газораспределение Самара", представителя Генподрядной организации производителя работ, подрядной организацией ООО "БИЛДИНГ ГРУПП".

В ходе проведения сверки выполненных работ ответчиком строительного контроля ООО "Газпром газораспределение Самара" согласовывала уведомления о выявленных нарушениях.

3. Ответчиком в адрес Истца направлялось письмо от 21.02.2022 с требованием оплаты дальнейшего исполнения работ, ответ Ответчиком получен не был в связи с чем не представилось возможным исполнить в полном объёме свои обязанности по договору.

Также 15.06.2022 в адрес Истца была направлена претензия, в которой Ответчик требует погасить задолженность за исполненные работы в размере 2 000 000 рублей, а также оплатить оставшуюся часть стоимости договора для исполнения работ в полном объёме, данная претензия была также проигнорирована Истцом.

Истец вопреки требованиям ч. 2 ст. 41 АПК РФ злоупотребил своими правами, поскольку намерено ввёл в заблуждение суд, не изложив все имеющиеся обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения данного дела, которые заведомо ему были известны.

4. Согласно Приложению N 1 к Договору определен объём работ в километрах с общей стоимостью работ за 1 километр; в Договоре и Приложении N 1 не определена стоимость отдельных видов работ, в таком случае, по общим правилам, составление сметы является обязательным.

Истцом в адрес Ответчика посредством электронной почты 16.02.2022 года направлялись для согласования локальные ресурсные сметные расчёты N 01-05-01 на объектах газопроводов межпоселковых к п. Дружба икс. Смолькино муниципального района Сызранский Самарской области.

В столбце 4 сметных расчётов единицей измерения установлены штуки, а в Приложении N 1 к договору N 12-01/2021 объём работ исчисляется в километрах, данное разночтение является существенным, влияет на окончательную стоимость работ, в связи с чем предложенные условия договора о стоимости работ для Ответчика становятся крайне не выгодными.

Истец, в свою очередь, пояснил, что стороны добровольно и по своему соглашению определили цену работ в п. 4.1. Договора, а способ ее определения установлен в Приложении N 1 к указанному Договору. Цена точно и однозначно определена: согласованы виды работ, образующие единый комплекс, объем комплекса работ по каждому Объекту, цена за 1 километр выполнения комплекса работ и общая стоимость.

Представленные копии Локальных сметных расчетов N 01-05-01 по Объектам не могут считаться доказательствами, свидетельствующими об изменении цены работ и способа ее определения, поскольку не были подписаны Сторонами, а Приложение N 1 не было изменено посредством заключения Дополнительного соглашения к Договору. Положения ГК РФ об определении цены работ путем составления сметы являются диспозитивными; цена работ была строго определена Истцом и Ответчиком в Приложении N 1 к Договору N 12-01/2021.

Представленные Ответчиком акты освидетельствования скрытых работ не являются документами, подтверждающими сдачу результата работ Ответчиком и приемку ее Истцом, а также не свидетельствуют о выполнении какого-либо объема работ, поскольку представители Истца указанные документы не подписывали, а подпись третьего лица (Сергеева П.А.) не может быть подтверждением выполнения какого-либо объема работ и принятия его Истцом. Более того, Ответчик не уведомлял Истца о готовности работ к сдаче, не вызывал к приемке Работ в даты, указанные в актах.

Согласно п. 3.1.9. Договора N 12-01/2021 по окончании выполнения Работ представить Заказчику Акт выполненных работ (форма КС-2) и справку стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Подписание актов освидетельствования скрытых работ не требовалось в соответствии с проектной документацией, на основании которой Ответчик выполнял Работы по Договору N 12-01/2021, а в силу характера выполняемых работ необходимости в их подписании также не было, поскольку качество и точность дальнейших работ было возможно определить в дальнейшем.

Ни акт допуск от 10.01.2022 N 10, ни уведомления о выявленных нарушениях не являются доказательствами, подтверждающими объем выполненных работ, истцом указанные документы не подписаны.

Оплата работ происходит в установленные Договором сроки после их принятия на основании перечисленных в п. 4.6. Договора документов, направленных Ответчиком Истцу. Доказательств направления Истцу документов, согласно п. 4.6. Договора представлено не было, в этой связи обязанности оплатить какие-либо Работы на основании письма от 21.02.2022 года и претензии от 15.06.2022 года у Истца не возникло.

По состоянию на "09" февраля 2023 года нарушение Ответчиком сроков выполнения работ по Договору N 12-01/2021 от "07" декабря 2021 года, которые должны были быть закончены еще "05" февраля 2022 года, привело к невозможности своевременной сдачи Истцом комплекса выполненных работ Заказчику по Договору генерального подряда на строительство объектов газификации N 18-142/21 от 06.09.2021 г., в связи с чем Истец до сих пор не получил денежные средства в качестве оплаты по указанному Договору генерального подряда.

Общество "Газпром межрегионгаз" подтвердило, что заключило с истцом договор от 06.09.2021 N 18-142/21 на выполнение спорных работ, ответчик был согласован в качестве субподрядчика; пояснило, что не обладает информацией о правоотношениях между сторонами спора; кончательная приемка результата работ по указанному договору не произведена, но претензии к истцу по объемам, качеству и срокам выполнения у него отсутствуют.

Общество "Газпром газораспределение Самара" пояснило, что выступает агентом по агентскому договору N 20/0101/20 от 07.09.2020 (далее - Агентский договор), заключенному с ООО "Газпром Инвест" (Принципал), в рамках которого Общество уполномочено от имени и за счет Заказчика (ООО "Газпром межрегионгаз") совершать юридические и иные действия, направленные на разработку и реализацию Инвестиционных проектов в отношении спорных Объектов.

В 2021 г. ООО "БИЛДИНГ ГРУПП" получило акт-допуск к выполнению работ и в декабре 2021 г. приступило к выполнению работ по валке леса на Объектах.

ООО "Газпром газораспределение Самара", выполняя условия Агентского договора, осуществляет мониторинг за ходом выполнения работ на Объектах.

В рамках данного мониторинга за начальником отдела строительного контроля ООО "Газпром газораспределение Самара" - Фоминым Д.В. выявлены нарушения требований действующих нормативных документов, отступления от проектной документации, о чем составлены уведомления N 1-Д от 22 декабря 2021г., N 2-Д от 29 декабря 2021г., N 1-С от 22 декабря 2021г., N 2-С от 29 декабря 2021г.

В процессе выполнения работ по своду леса проводилась сверка выполненных объемов работ в присутствии: