Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 13 февраля 2023 года Дело N А56-84077/2022

Резолютивная часть решения объявлена 19 января 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 13 февраля 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:

судьи Данилова Н.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лукиной А.Д.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИК "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" (адрес: Россия, 127238, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО, ДМИТРОВСКОЕ Ш., Д. 71Б, ПОМЕЩ. 8/3 ЭТАЖ 3, ОГРН: 1077758945660, Дата присвоения ОГРН: 10.08.2007, ИНН: 7719645071);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНСМОСТ" (адрес: Россия, 350000, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР Г.О., КРАСНОДАР Г., КРАСНОДАР Г., КАРАСУНСКАЯ УЛ., Д. 82/1, ОФИС 8, ОГРН: 1152310006155, Дата присвоения ОГРН: 02.10.2015, ИНН: 2310187313);

о взыскании

при участии

- от истца: Фомин В.А., доверенность от 09.01.2023,

- от ответчика: Алацкова Т.В., доверенность от 13.12.2022,

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИК "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНСМОСТ" (далее - ответчик) о взыскании (с учетом уточнений от 17.11.2022) 67894332, 34 руб. пени за период с 01.12.2021 по 31.03.2022, 1587979,76 руб. процентов за период с 22.03.2022 по 31.03.2022, 2000000,00 руб. неустойки.

По ходатайству истца суд приобщил к материалам дела дополнительные доказательства.

Представитель истца в настоящем судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме, просил иск удовлетворить.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска по мотивам, изложенным в отзыве; также просил применить ст. 333 ГК РФ, снизить размер неустойки.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства.

26.11.2021 между сторонами заключен договор субподряда N 201-ИВИ-УЛ-СМР/21, в соответствии с условиями которого подрядчик (истец) поручает, а субподрядчик (ответчик) принимает на себя обязательство лично выполнить и сдать подрядчику в соответствии с условиями договора полный комплекс работ, указанных в приложении N 1 к договору, в том числе:

-осуществить поставку (п. 1.1.1),

-выполнить строительно-монтажные и иные работы, необходимые для выполнения условий договора.

В соответствии с п. 1.3 договора, подрядчик обязан передать, а субподрядчик принять строительную площадку для выполнения работ по строительству объекта по акту приема-передачи с указанием координат местоположения границ строительной площадки. С момента передачи субподрядчику строительной площадки (соответствующей части) субподрядчик несет все риски, связанные с выполнением работ, включая, но, не ограничиваясь рисками обнаружения в пределах строительной площадки объектов, требующих демонтажа, либо геологических особенностей, требующих выполнения работ, не предусмотренных техническим заданием и технической документацией.

В соответствии с пунктом 2.2.1. договора подряда, заключенного 26 ноября 2021г., подрядчик обязан предоставить субподрядчику по акту, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора:

-строительную площадку по Акту передачи строительной площадки;

-исходные данные геодезических пунктов для создания геодезической разбивочной основы;

-геодезическую разбивочную основу;

-отчеты по результатам инженерных изысканий;

Согласно п. 3.1 договора, общая стоимость выполнения работ по договору является ориентировочной и составляет 561110184, 66 руб., в том числе НДС в соответствии с Законодательством РФ, в соответствии с приложением N 3 к договору - "Расчет стоимости работ" с учетом понижающего коэффициента =0,8.

В соответствии с приложением N 3 к договору "Расчет договорной стоимости" цена работ составляет 561110184, 66 руб. (без определения стоимости каждого из 38 подэтапов).

Пунктом 3.1.1 договора, окончательная цена работ по договору определяется на основании фактически выполненных объемов Работ, указанных в актах промежуточной приемки выполненных работ, а также актах иной формы при их использовании, справках о стоимости выполненных работ по форме N КС-3, составленных на основании согласованных заказчиком и подрядчиком локальных сметных расчетов, получивших положительное заключение экспертизы сметной документации АО "Газпром промгаз", разработанных на основании рабочей документации ресурсным методом по ГЭСН-2020, ГЭСНм-2020, ГЭСНп-2020 с применением "Сборников сметных цен на материально-технические, трудовые ресурсы и оборудование", разработанных АО "Газпром Промгаз", в отношении которой при расчетах применяется понижающий коэффициент = 0, 8, который указывается в актах промежуточной приемки выполненных работ.

Стороны отмечают, что в случае изменения исходных данных, технического задания, сроки и цена договора, равно как и стоимость строительно-монтажных работ. Поставки подлежат пересмотру с соблюдением условий договора.

Цена работ не подлежит изменению в период производства работ, в том числе в случае изменения Законодательства РФ, индексов инфляции, изменения курса валют и иных обстоятельств. Цена работ может быть изменена только в случаях, прямо предусмотренных договором.

Пунктом 3.3 договора установлено, что подрядчик вправе (но не обязан) осуществить авансовый платеж (далее - "Аванс") субподрядчику в размере 30% от цены договора на следующих условиях:

-аванс выплачивается субподрядчику в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты письменного обращения субподрядчика с предоставлением субподрядчиком оригинала счета на оплату, а также по выбору субподрядчика:

- независимой гарантии возврата авансового платежа, выпущенной в соответствии с разделом 22 договора, и подтверждения ее подлинности или

- оригинала договора с банком, заключенного в целях организации контроля за целевым расходованием средств Субподрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору (далее - "Договор банковского сопровождения"), с приложением сведений по форме согласно Приложениям NN 14, 15 к Договору в соответствии с разделом 23 Договора.

Не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения аванса, субподрядчик предоставляет подрядчику счет-фактуру на полученный аванс, оформленную в соответствии с требованиями Законодательства РФ.

Как следует из материалов дела, истец на основании платежных поручений от 24.12.2021 N 215, от 17.01.2022 N 70, от 21.01.2022 N 444 перечислил ответчику в качестве аванса денежные средства в общем размере 150000000, 00 руб.

Согласно п. 4.1 договора, сроки выполнения работ по договору определяются графиком производство работ.

Согласно Графика производства работ, являющегося приложением N 1 к договору, сроки выполнения работ: начало- 15.11.2021, окончание- 31.10.2022.

В соответствии с п. 4.3 договора, стороны ежемесячно производят промежуточную сдачу-приемку выполненных Работ по Акту промежуточной приемки выполненных работ, Справке о стоимости выполненных работ и затрат, Журналу учета выполненных работ, согласованному СК Подрядчика, при необходимости, акту иной формы, согласованной Сторонами, и счету-фактуре, подписанными уполномоченными представителями Сторон, на основании Рабочей документации, выданной Подрядчиком Субподрядчику со штампом "В производство работ", являющейся основанием для выполнения и приемки Работ, и Сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы сметной документации в АО "Газпром промгаз", в отношении которой при расчетах применяется понижающий коэффициент = 0, 8, с учетом фактического выполнения.

Акты промежуточной приемки выполненных работ. Справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты иной формы, согласованной Сторонами, оформляются (подписываются) Субподрядчиком и предоставляются Подрядчику до 20 (двадцатого) числа каждого месяца в 2 (двух) экземплярах.

Датой составления Акта промежуточной приемки выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, акта иной формы, согласованной Сторонами, является последнее число соответствующего месяца, а также дата выполнения всего объема Работ. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется 1 (один) раз в месяц в соответствии с Договором.

В соответствии с п. 8.1 договора, субподрядчик обеспечивает за свой счет выполнение всех необходимых мероприятий (требований Законодательства РФ, ТК требований Подрядчика) по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ("ОТ, ПБ и ООС").

Как следует из искового заявления, ответчиком при производстве работ были допущены нарушения действующего законодательства и договора, что выявлено и подтверждается актами о нарушении требований ОТ, ПБ и ООС субподрядчиком при выполнении работ N 73-75.

25.03.2022 истец, обнаружив названные нарушения, направил ответчику требование N 1341/03/22 об уплате штрафных санкций.

Кроме того, в связи с нарушением ответчиком срока выполнения работ, а также систематическим нарушением субподрядчиком необходимых мероприятий по охране труда, промышленной безопасности и по охране окружающей среды истец Письмом от 11.03.2022 N 1061/03/22 направил ответчику требование о возврате неотработанного аванса; 14.04.2022 N 1624/04/22 вх. N 166-04-22 направил уведомление об отказе от исполнения договора, в связи с чем считает его расторгнутым с 14.04.2022.

Поскольку ответчик несмотря на направленное требование о возврате неотработанного аванса, расторжение договора, не осуществил в нарушение п. 3.4 договора, возврат перечисленных денежных средств, истец обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик, возражая против удовлетворения иска указал, что аванс в размере 33497745, 51 руб. был отработан в марте 2022 года, что подтверждается: актами на скрытые работы - фактически выполненные работы с подписями ООО ИК "Энергетичекие Технологии" и журналом КС-6. Закрыть данные работы КС-2 и КС-3 не было возможности, так как у ООО ИК "Энергетические технологии" не была пройдена экспертиза и сметная документация не была утверждена Заказчиком.

Вместе с тем ответчик указал, что нарушение сроков выполнения работ явилось следствием несвоевременного исполнения истцом встречных обязательств.

Строительная площадка, как указывает ответчика была передана 07.12.2021, подтверждением является акт передачи площадки под строительство от 26.11.2021; исходные данные геодезических пунктов для создания геодезической разбивочной основы переданы Субподрядчику 27.01.2022, подтверждением является АКТ приемки геодезической разбивочной основы для строительства от 27.01.2022; геодезическую разбивочную основу (ГРО) подрядчик передал 28.01.2022, подтверждением является Акт о разбивки осей объекта капитального строительства на местности от 28.01.2022.

Как указывает ответчик, из-за нарушений подрядчиком пункта 2.2.1. договора, субподрядчик не имел возможности начать выполнение строительно-монтажных работ на объекте в соответствии с графиком.

Кроме того, из отзыва ответчика следует, что истцом при расчете неустойки не было учтено подэтапное выполнение работ, в связи с чем неустойка не может быть начислена от всей суммы договора за весь период просрочки.

Истец в представленных возражениях на отзыв не поддержал исковые требования о взыскании неосновательного обогащения, в связи с погашением ответчиком аванса на сумму 33494745, 51 руб. путем сдачи выполненных работ, что подтверждается актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2022 N 1 и от 30.09.2022 N 2, а также Справками о стоимости выполненных работ и затрат от 31.08.2022 N 1 и от 30.09.2022 N 2, а также 02.11.2022 на основании платежного поручения от 02.11.2022 N 4033 ответчик осуществил возврат оставшейся суммы аванса в размере 116505254,49 руб.

Также истец пояснил, что на денежные средства в размере 116923867, 20 руб. могут быть начислены проценты за пользование чужими денежными средствами, поскольку ООО "Спецтрансмост" денежными средствами в указанном размере не пользовалось.

Письмом от 23.12.2021 N 207/3 с приложением счета от 07.12.2021 N 947 (ООО "Спецтрансмост", приложение N 1 к настоящему возражению) ответчик запросил выплату аванса по договору, для перечисления денежных средств в адрес АО "Мостостройиндустрия" на основании счета от 07.12.2021 N 947.

Истец перечислил денежные средства в размере 116923867, 20 рублей по счету, направленному ответчиком.

Таким образом, как указывает истец, указанные денежные средства являлись авансом по договору; истец направил в адрес ответчика требование о возврате неотработанного аванса письмом от 11.03.2022 N 1061/03/22, а неосвоенный аванс ответчиком был возвращен только 02.11.2022 (платежное поручение от 02.11.2022 N 4033), в связи с чем довод ответчика, по мнению истца, о том, что данными денежными средствами не пользовался последний - противоречит положениям статьи 1102 ГК РФ.

Также истец не согласился с доводом ответчика о том, что нарушение сроков выполнения работ явилось следствием несвоевременного встречного исполнения обязательств со стороны истца.

При этом истец указал на то, что ответчик к выполнению работ на объекте приступил 15.11.2021, то есть до подписания сторонами договора, а также принял площадку в работу.

Заявлений о невозможности выполнения работ из-за действий истца ответчик не заявлял, работы в порядке ст. 716 ГК РФ не приостанавливал, в связи с чем оснований для освобождения ответчика от ответственности не имеется.

В соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Как следует из материалов дела, в связи с нарушением сроков выполнения работ, нарушением существенных условий по договору, истец на основании п.п. 8.12, 12.2.1, 12.2.4, ст. 715 ГК РФ, письмом от 14.04.2022 N 1624/04/22 уведомил ответчика об отказе от исполнения договора.

На основании пункта 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Данный отказ от исполнения договора ответчик не оспорил в установленном порядке, в связи с чем договор считается расторгнутым с 14.04.2022.

Согласно статье 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе неустойкой.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 7.2 договора установлено, что за нарушение сроков выполнения работ, установленных договором, подрядчик вправе взыскать с субподрядчика неустойку в размере 0, 1 % от цены договора за каждый день просрочки.

Согласно расчету истца размер пени за просрочку выполнения ответчиком работ составил сумму в размере 67894332, 34 руб. за период с 01.12.2021 по 31.03.2022.