Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27 января 2023 года Дело N А56-61634/2022

Резолютивная часть решения объявлена 24 ноября 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 27 января 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:

судьи Сергеевой О.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Исаевым Т. А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Ленпрофмонтаж" (адрес: 192238, пр. Славы, д. 40, к. 2, лит. А, пом. 4Н, оф. 10, Р.М. 1, ОГРН: 1077847577576),

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "АВВ-РЕССТРОЙ" (адрес: 194352, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 46, к. 1, лит. А, пом. 1-Н, 41-Н, 42-Н, 43-Н, 13-ЛК, офис 13, ОГРН: 1197847062412)

о взыскании денежных средств,

при участии

- от истца: Иноземцева А. А. (доверенность от 24.10.2022),

- от ответчика: не явился (извещен),

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Ленпрофмонтаж" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "АВВ-РЕССТРОЙ" о взыскании 20 806 965 руб. 07 коп. неустойки, 960 000 руб. убытков.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, требования истца по существу не оспорил.

Представитель ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, поэтому дело рассмотрено в его отсутствие в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Истец в судебном заседании поддержал заявленные требования в полном объеме.

Суд установил, что между обществом с ограниченной ответственностью "Ленпрофмонтаж" (Генподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "АВВ-РЕССТРОЙ" (Подрядчик) заключены следующие договоры:

1. N 15/06-20 от 04.06.2020 по условиям которого Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по объекту строительства "Смольный монастырь" (далее - договор N 1). Срок окончания работ по договору (в редакции дополнительного соглашения N 1 от 04.06.2020 г): 12.02.21 года. Стоимость Работ по договору - 21 450 000 руб. (в редакции Дополнительного соглашения N 3 к Договору)

2. N 22/07-21 от 06.07.2021 на выполнение работ по ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: Санкт-Петербург, Подвойского ул., д.35 корп. 1 литера П (далее - договор N 2). Срок окончания работ по договору: 04.12.2021. Стоимость Работ по договору - 17 417 310 руб., 36 коп.

3. N 21/07-21 от 06.07.2021 на выполнение работ по ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, 36. (далее - договор N 3). Срок окончания работ по договору: 04.12.2021. Стоимость Работ по договору - 17 588 494 руб. 49 коп.

4. N 14/05-21 от 11.05.2021 на выполнение работ по ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ольги Форш, д.11 литера А. (далее - договор N 4). Срок окончания работ по договору: 04.10.2021. Стоимость Работ по договору - 14 641 377 руб. 48 коп.

5. N 26/07-21 от 16.07.2021 на выполнение работ по ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: Санкт-Петербург, ул. Солидарности, 25. (далее - договор N 5) Срок окончания работ по договору: 04.12.2021. Стоимость Работ по договору - 18 532 181 руб. 51 коп.

Согласно пунктам 11.2 Договоров за нарушение Подрядчиком сроков производства Работ (начального, конечного и/или промежуточных), а также иных сроков, указанных в Договоре и/или приложениях к нему и/или в Актах о недостатках/дефектах, Подрядчик выплачивает Генподрядчику штрафную неустойку в размере 0, 1% от Стоимости Работ за каждый день просрочки.

В связи с тем, что Подрядчик нарушил сроки выполнения работ по Договорам, Генподрядчик начислил неустойку в следующем размере:

по Договору N 1: Сумма неустойки, по состоянию на 11.01.2022 составляет:

21 450 000, 00 ? 334 ? 0.1% = 7 164 300 р. 00 коп.;

по Договору N 2: Сумма неустойки, по состоянию на 09. 06.2022 составляет:

17 417 310, 36 ? 187 ? 0.1% = 3 257 037, р. 04 коп.;

по Договору N 3: Сумма неустойки, по состоянию на 09. 06.2022 составляет:

17 588 494, 49 ? 187 ? 0.1% = 3 289 048, р. 47 коп.;

по Договору N 4: Сумма неустойки, по состоянию на 09. 06.2022 составляет:

14 641 377, 48 ? 248 ? 0.1% = 3 631 061 р. 62 коп.;

по Договору N 5: Сумма неустойки, по состоянию на 09. 06.2022 составляет:

18 532 181, 51 ? 187 ? 0.1% = 3 465 517 р. 94 коп.

Общий размер неустойки по пяти договорам составляет 20 806 965 руб. 07 коп.

Кроме того, в соответствии с пунктами 11.5. Договоров, в случае привлечения Генподрядчика контролирующими органами к ответственности за нарушения действующего законодательства, норм и правил, допущенных Подрядчиком при производстве Работ, Подрядчик обязан возместить Генподрядчику сумму выплаченных штрафов, иных выплат в двойном размере в течение 10 дней с даты предъявления Генподрядчиком соответствующего требования.

ООО "ЛенПрофМонтаж" было привлечено к административной ответственности Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) за следующие правонарушения:

1. Договор N 2: - по п. 5 ст. 14 Закона Санкт-Петербурга N 273-70 от 31.05.2010 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" по факту складирования на Объекте материалов и строительного мусора за пределами зоны производства работ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000, 00 руб. (Постановлением N 4878 от 08.11.2021) - по п. 3, п. 4 ст. 14 Закона Санкт-Петербурга N 273-70 от 31.05.2010 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" по факту отсутствия ограждения зоны производства работ, информационного щита, неисполнения обязанности по обеспечению безопасного пешеходного 3 движения и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 70 000,00 руб. (Постановлением ГАТИ N 5494 от 08.11.2021) Общая сумма штрафов, обязательных к выплате в двойном размере - 240 000 руб. 00 коп.

2. Договор N 3: - по п. 11 ст. 20 Закона Санкт-Петербурга N 273-70 от 31.05.2010 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" по факту нарушения требований к осуществлению мероприятий по содержанию объекта благоустройства и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000, 00 руб. (Постановлением ГАТИ N 5080 от 13.10.2021) - по п. 3, п. 4 ст. 14 Закона Санкт-Петербурга N 273-70 от 31.05.2010 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" по факту отсутствия ограждения зоны производства работ, информационного щита, неисполнения обязанности по обеспечению безопасного пешеходного движения и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 000,00 руб. (Постановлением ГАТИ N 5081 от 13.10.2021) Общая сумма штрафов, обязательных к выплате в двойном размере - 280 000 руб. 00 коп.

3. Договор N 5: - по п. 3, ст. 14 Закона Санкт-Петербурга N 273-70 от 31.05.2010 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" по факту отсутствия ограждения зоны производства работ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 000, 00 руб. (Постановлением ГАТИ N 566 от 09.02.2022) - по п. 11 ст. 20 Закона Санкт-Петербурга N 273-70 от 31.05.2010 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" по факту нарушения требований к осуществлению мероприятий по содержанию объекта благоустройства и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000,00 руб. (Постановлением ГАТИ N 567 от 09.02.2022) - по п. 3, п. 4 ст. 14 Закона Санкт-Петербурга N 273-70 от 31.05.2010 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" по факту отсутствия ограждения зоны производства работ, информационного щита, неисполнения обязанности по обеспечению безопасного пешеходного движения и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 70 000,00 руб. (Постановлением ГАТИ N 6041 от 26.11.2021). Общая сумма штрафов, обязательных к выплате в двойном размере - 440 000 руб. 00 коп.

Таким образом, общая сумма штрафов по трем договорам составляет 960 000 руб.

Истец 12 апреля 2022 года и 19 апреля 2022 года направил в адрес ответчика претензии с требованием оплаты неустойки за просрочку выполнения работ и штрафов ГАТИ. От ответчика в адрес истца 15 апреля 2022 года поступил ответ на претензию с отказом в удовлетворении требований. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (пункт 1 статьи 708 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Материалами дела подтверждается нарушение ответчиком обязательств по договорам в части сроков выполнения работ, в связи с чем, у истца возникло право на взыскание пеней. Общество с ограниченной ответственностью "АВВ-РЕССТРОЙ" утверждение общества с ограниченной ответственностью "Ленпрофмонтаж" не опровергло, доказательств выполнения работ в сроки не представило, равно как не представило и доказательств действия непреодолимой силы или вины Генподрядчика в нарушении обязательств.

Проверив расчеты, суд признал их обоснованными, выполненными в соответствии с условиями договоров и подлежащими применению. Ответчик расчеты неустоек не оспорил; контррасчеты не представил; ходатайство о применении статьи 333 ГК РФ не заявил.

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании с ответчика 20 806 965 руб. 07 коп. неустойки подлежит удовлетворению в полном объеме.

Также истец заявил о взыскании с ответчика 960 000 руб. убытков в виде уплаченных административных штрафов.

Факт привлечения Генподрядчика к административной ответственности подтверждается представленными в материалы дела Постановлениями ГАТИ. Общество с ограниченной ответственностью "АВВ-РЕССТРОЙ" доказательств отсутствия своей вины в допущенных нарушениях законодательства не представило.

На основании изложенного, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме с отнесением на ответчика в порядке статьи 110 АПК РФ расходов по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АВВ-РЕССТРОЙ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ленпрофмонтаж" 20 806 965 руб. 07 коп. неустойки, 960 000 руб. убытков и 131 835 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка