Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27 декабря 2022 года Дело N А56-55907/2021

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:

судьи Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником Кассиным В.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "РОСЭЛЕКТРИК" (ИНН 6311147335)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "КБЕ" (ИНН 7805633305)

и по встречному иску ООО "КБЕ" к ООО "РОСЭЛЕКТРИК"

третье лицо Лихачев Александр Александрович

при участии

- от истца: Молоков С.В.

- от ответчика: Абрамов И.А.

- от третьего лица: не яв., изв.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "РОСЭЛЕКТРИК" (далее - ООО "РОСЭЛЕКТРИК") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточненным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "КБЕ" (далее - ООО "КБЕ") о взыскании 2705158, 12 руб. задолженности, 363229,74 руб. неустойки за 257 дней просрочки по состоянию на 28.01.2021 по договору от 13.11.2020 N 24-ПД/20 (далее - Договор).

ООО "КБЕ" заявило встречный иск о взыскании 582750 руб. неустойки и 2413699, 20 руб. убытков.

В ходе рассмотрения дела ООО "КБЕ" в порядке ст. 49 АПК РФ уменьшило требование о взыскании неустойки до 363229, 74 руб. Суд принял уточнение встречного иска.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Лихачев Александр Александрович.

В судебном заседании представители сторон поддержали свои исковые требования.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ООО "РОСЭЛЕКТРИК" (подрядчиком) и ООО "КБЕ" (заказчиком) заключен Договор, в соответствии с которым Подрядчик обязуется поставить и смонтировать Заказчику блочную комплектную трансформаторную подстанцию 2БКТП - 2000 кВА (далее по тексту - Оборудование) на объекте: "Новый аэровокзальный комплекс в аэропорту Геленджик" по адресу: 353466, Российская Федерация, г. Геленджик, ул. Солнцедарская 10." (далее Объект) в соответствии с компоновкой оборудования (Приложение N 1), схемой электрической однолинейной РУ ЮкВ (Приложение N 2), схемой электрической однолинейной РУ 0, 4 кВ (Приложение N 3) в сроки указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик принять Оборудование и оплатить его стоимость. Подрядчик обязуется выполнить монтаж оборудования и пусконаладочные работы, согласно графика выполнения работ (Приложение N 4), именуемые в дальнейшем "Работа", и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить ее. Работа выполняется строго в соответствии с условиями настоящего договора и сроками, указанными в п.1.2 настоящего договора.

В соответствии с пунктом 1.2. Договора срок поставки Оборудования - 12 (двенадцать) недель с момента поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика, срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ - 4 (Четыре) недели.

По пункту 4.1 договора Заказчик осуществляет приемку Оборудования в момент его поступления на основании товарной накладной и счета-фактуры.

Согласно п. 4.2. Договора датой поставки Оборудования считается день приема Заказчиком оборудования по товарной накладной.

В силу п. 5.1. Договора Подрядчик осуществляет монтаж поставляемого Оборудования в полном соответствии с компоновкой оборудования (Приложение N 1), схемой электрической однолинейной РУ 10кВ (Приложение N 2), схемой электрической однолинейной РУ 0, 4 кВ (Приложение N 3) и графиком выполнения работ (Приложение N 4).

По п. 5.3. Договора Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Подрядчика осматривает и принимает выполненную Работу.

В соответствии с п. 5.4. Договора при непринятии Работ без мотивированного отказа в срок, предусмотренный п. 5.3 договора, Работы считаются принятыми без замечаний.

Согласно пункту 5.5. Договора в случае письменного мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок, способов и сроков их устранения. Подрядчик устраняет выявленные недостатки, выполняет необходимые доработки за свой счет в согласованные Сторонами сроки, после чего направляет Заказчику акт повторно.

В силу п. 5.6. Договора Приём выполненной Подрядчиком Работы оформляется актом сдачи-приемки. Датой сдачи выполненных Работ считается дата подписания акта сдачи-приемки Работ.

По пункту 7.1 договора Общая стоимость договора составляет 19 425 000 руб., в том числе НДС - 20%.

Согласно пункту п.п. "а" п. 7.3. Договора оплата стоимости поставляемого Оборудования, монтажных и пусконаладочных работ по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: первый платеж Заказчик перечисляет после подписания Договора на расчетный счет Подрядчика в размере 50% от стоимости оборудования - 9 402 500 руб.

По пункту "б" п. 7.3. Договора в редакции ДС N 2 второй платеж Заказчик перечисляет после извещения о готовности оборудования, согласованного в приложении N 1 к Договору, к отгрузке и после приемки данного оборудования в порядке, установленном в п. 4.1. Договора, в размере 2 085 158, 12 руб.

По п. 8.1. Договора при несоблюдении сроков поставки, а также сроков монтажа Оборудования Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0, 1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 3% (трех процентов) от стоимости договора.

В соответствии с п. 8.2. Договора при несоблюдении срока оплаты Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0, 1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% (трех процентов) от стоимости договора.

Стороны к Договору заключили дополнительные соглашения от 11.03.2021 N 1 (далее - ДС N 1) и от 23.04.2021 N 2 (далее - ДС N 2).

Согласно п. 1 ДС N 1 в связи со сложившейся ситуацией, связанной с невозможностью ООО "РОСЭЛЕКТРИК" исполнить надлежащим образом обязательство по поставке основного элемента Оборудования: Щит РУ-0, 4 кВ включая шинный мост In=3200A, IP31 (далее - Элемент Оборудования), Сторонами принято решение об исключении Элемента Оборудования из предмета Договора и о пропорциональном уменьшении стоимости Договора на стоимость Элемента Оборудования. Стоимость исключаемого из Договора Элемента Оборудования составляет 7 000 000 руб.

В соответствии с п. 1 ДС N 2 в связи со сложившейся ситуацией, связанной с невозможностью ООО "РОСЭЛЕКТРИК" исполнить надлежащим образом обязательство по поставке следующего оборудования: Щит ЩСН, Ящик собственных нужд ЯСН1, Ящик собственных нужд ЯСН2, кондиционера Mitsubishi Electric MS-GF80VA, светильников OD LED 12 4000K CT 1142000020 (далее - Оборудование), Сторонами принято решение об исключении Оборудования из предмета Договора и о пропорциональном уменьшении стоимости Договора на стоимость Оборудования. Стоимость исключаемого из Договора Оборудования составляет 317 341, 88 руб., в том числе: стоимость Щита ЩСН составляет 41 149 руб. 61 коп., стоимость Ящика собственных нужд ЯСН1 составляет 73 551 руб. 86 коп., стоимость Ящика собственных нужд ЯСН2 составляет 73 551 руб. 86 коп., стоимость блоков внутреннего, внешнего Mitsubishi Electric MS-GF80VA составляет 107 990 руб., стоимость светильников OD LED 12 4000К CT 1142000020 в количестве 9 штук составляет 21 098,88 руб.

В силу п. 7.1. Договора, в редакции ДС N 2, общая стоимость договора составляет: 12 107 658, 12 руб.

В силу пп. "а" и "б" п. 7.3. Договора, в редакции ДС N 2, оплата стоимости поставляемого Оборудования, монтажных и пусконаладочных работ по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

а) Первый платеж Заказчик перечисляет после подписания Договора на расчетный счет Подрядчика в размере - 9 402 500 руб.;

б) Второй платеж Заказчик перечисляет после извещения о готовности оборудования, согласованного в приложении N 1 к Договору, к отгрузке и после приемки данного оборудования в порядке, установленном в п. 4.1. Договора, в размере 2 085 158, 12 руб.

В силу пп. "в" и "г" Договора:

в) Третий платеж Заказчик перечисляет после извещения о готовности Подрядчика приступить к монтажу оборудования на объекте в сумме 310 000 руб.;

г) Четвертый платеж Заказчик перечисляет в течение 10 дней после подписания актов КС-2 и КС-3 в сумме 310 000 руб.

ООО "РОСЭЛЕКТРИК" заявляет, что исполнительная документация направлялась 13.04.2021 по электронной почте и 27.04.2021 курьерской доставкой Major Express (накладная N 1400011118), в том числе акты приема-сдачи по форме КС-2, КС-3, получена заказчиком 29.04.2021. Между тем мотивированный отказ не заявлен и подписанные акты не возвращены.

ООО "РОСЭЛЕКТРИК" 27.05.2021 направило претензию, акт о приемки выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ, счета-фактуры.

ООО "КБЕ" заявляет, что при исполнении Договора выявлены замечания к документам ООО "РОСЭЛЕКТРИК". Письмом N от 21.12.2020 806-20 ООО "КБЕ" уведомило ООО "РОСЭЛЕКТРИК" о необходимости своевременного предоставления документов на используемые материалы и оборудования, просило скорректировать полученные документы. В письме от 15.01.2021 N 804-21 ООО "РОСЭЛЕКТРИК" повторно уведомлено о необходимости корректировки документов. Кроме того, ООО "КБЕ" просило сообщить об обстоятельствах, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжении работ невозможным. Замечания, выявленные ООО "КБЕ" в документации, ООО "РОСЭЛЕКТРИК" не устранило.

ООО "КБЕ" указывает, что с учетом перечисленной предоплаты ООО "РОСЭЛЕКТРИК" обязано к 10.02.2021 поставить в соответствии с Приложениями N 1-3 Договора Оборудование и к 21.02.2021 (согласно графику, установленному в Приложение N 4) завершить выполнение монтажных и пусконаладочных работ и сдать результат работ Подрядчику.

В нарушении установленных сроков поставки Оборудования ООО "РОСЭЛЕКТРИК" поставило полный комплект 12.04.2021.

Размер неустойки за просрочку исполнения обязательств по поставке Оборудования и выполнению работ по Договору, с учетом установленного ограничения, составляет 363229, 74 руб.

В ДС N 1 исключена обязанность ООО "РОСЭЛЕКТРИК" по поставке основного Элемента Оборудования: Щит РУ-0, 4 кВ, включая шинный мост In= 3200А, IP31 (Элемент Оборудования) в связи с невозможностью исполнить взятые на себя обязательства по поставке. ООО "КБЕ" заключило договор от 02.02.2021 с другим поставщиком - ООО Электрический Центр "ТСН". Стоимость Элемента Оборудования в Договоре с ООО "РОСЭЛЕКТРИК" составила 7 000 000 руб., стоимость указанного Элемента в Договоре с новым поставщиком составила 9 410 699,20 руб. Поставка новыми поставщиками элементов оплачена платежными поручениями, в связи с чем ООО "РОСЭЛЕКТРИК" обязано оплатить сумму в размере 2 410 699,20 руб. разницы между ценой элемента Оборудования, предусмотренной в Договоре с ООО "РОСЭЛЕКТРИК", и ценой данного элемента Оборудования, предусмотренной в Договоре с новым поставщиком.

Как указывает ООО "КБЕ", согласно п. 3.2. Договора с Оборудованием поставляется техническая и эксплуатационная документация, копии соответствующих сертификатов на поставляемое оборудование на русском языке.

ООО "РОСЭЛЕКТРИК" в нарушении п. 3.2. Договора произвело поставку установки компенсации реактивной мощности (позиция 11) без сертификата на русском языке. ООО "РОСЭЛЕКТРИК" указало, что сертификат на русском языке был запрошен у поставщика, однако ООО "КБЕ" данный сертификат передан не был ни в момент поставки оборудования, ни позднее. Поскольку сертификат является важнейшим техническим документом, который необходим при установке и дальнейшей эксплуатации оборудования, ООО "КБЕ" было вынуждено воспользоваться услугами профессионального переводчика, заключив договор возмездного оказания услуг N 24 от 23.04.2021. Доказательством оказания услуг переводчика является акт об оказании услуг от 29.04.2021 N 1. Факт оплаты услуг переводчика подтверждается платежным поручением от 29.04.2021 N 400 на сумму 3000 руб.

По указанным основаниям ООО "КБЕ" обратилось в суд со встречным иском.

В силу п.п. 1 и 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии со ст.ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 1 ст. 393.1. ГК РФ в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение должником договора повлекло его досрочное прекращение и кредитор заключил взамен его аналогичный договор, кредитор вправе потребовать от должника возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям договора, заключенного взамен прекращенного договора.

Согласно статье 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (ст. 711 ГК РФ).

В силу п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В ходе рассмотрения дела ООО "Росэлектрик" заявило, что не получало письма заказчика. Между тем, исходя из переписки, представленной в материалы дела обеими сторонами, в ответных письмах подрядчик ссылался на письма ООО "КБЕ" (от 20.01.2021 N 7, от 09.03.2021 N 47, от 14.05.2021 N 92). Кроме того, ООО "КБЕ" представило скрины направления писем по электронной почте, указанной ООО "Росэлектрик" на фирменных бланках.

ООО "КБЕ" во исполнении п.п. "а" п. 7.3. Договора перечислило 18.11.2020 ООО "РОСЭЛЕКТРИК" 9 402 500 руб. аванса по платежному поручению N 26.

Довод ООО "Росэлектрик" о том, что в письме от 21.12.2020 N 806-20 генеральный подрядчик ООО "АЛЬФА СТРОЙ" повысил требования в части состава и замены производителя РУ-0, 4кВ (с сейсмостойкостью не менее 8 баллов по шкале М8К-64, производство сертифицированным партнером Schneider Electric, которое значительно дороже того, что включалось в стоимость при заключении Договора, суд отклоняет.

В приложении N 2 к договору стороны согласовали в качестве распределительного устройство 10 кВ приняты ячейки РМ6 производства Schneider Electric.

Приложение N 3 к договору является схема электрическая однолинейная РУ-0, 4 кВ, в которой отражено, что АВР выполняется на базе программируемого реле Zelio производства Schneider Electric. В примечании приложения 3 к Договору согласовано требование к сейсмостойкости не менее 8 баллов.