Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 18 ноября 2022 года Дело N А56-53372/2022

Резолютивная часть определения объявлена:17 ноября 2022 года

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Данилова Н.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лукиной А.Д.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску/ заявлению

истец/ заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ"

ответчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ БИЛДИНГ"

о взыскании

при участии

от истца (заявителя): представитель Стрельников Г.В., доверенность от 07.10.2022

от ответчика: представитель Кирюшов А.А., доверенность от 04.07.2022,

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ" обратилось в арбитражный суд с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ БИЛДИНГ" о взыскании 2038591, 27 руб. задолженности.

Определением от 29.09.2022 суд принял к производству встречный иск о взыскании 38681789, 24 руб. неустойки.

В настоящем судебном заседании стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Суд в порядке статьи 137 АПК РФ перешел из предварительного судебного заседания в основное.

Учитывая, что мировое соглашение не противоречит действующему законодательству, не нарушает права и интересы третьих лиц, мировое соглашение следует утвердить, производство по делу прекратить.

В соответствии со статьей 102 Арбитражного процессуального кодекса РФ, подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ истцу по первоначальному иску возвращается из федерального бюджета 70% от уплаченной им государственной пошлины.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонами известны и понятны.

Руководствуясь ст. 49, частью 2 ст. 150, ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд

определил:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ" и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ БИЛДИНГ", на следующих условиях:

1. По настоящему мировому соглашению Стороны признают, что Ответчик имеет задолженность перед Истцом по оплате стоимости выполненных работ по договору субподряда от 08.07.2019г. N 08-07-19/БС-68, договору субподряда от 09.10.2019г. N 09-10-19/БС-68 и договору от 29.01.2021г. N ПИР-29/01-21 в общем размере 2 038 591, 27руб. в.т.ч НДС 20% 339 765,22руб.

2. По настоящему мировому соглашению Стороны признают, что неустойка Истца перед Ответчиком в связи с просрочкой выполнения работ по договору субподряда от 08.07.2019г. N 08-07-19/БС-68, договору субподряда от 09.10.2019г. N 09-10-19/БС-68 и договору от 29.01.2021г. N ПИР-29/01-21 в общем размере составляет 611 591, 27руб. за весь период просрочки выполнения работ.

3. По настоящему мировому соглашению Стороны проводят зачет взаимных требований на сумму 611 591, 27руб.

4. По настоящему мировому соглашению Стороны признают, что после проведения зачета (п.3 настоящего мирового соглашения):

4.1. Задолженность Ответчика перед Истцом по оплате стоимости выполненных работ по договору субподряда от 08.07.2019г. N 08-07-19/БС-68, договору субподряда от 09.10.2019г. N 09-10-19/БС-68 и договору от 29.01.2021г. N ПИР-29/01-21 в общем размере составляет 1 427 000 (Один миллион четыреста двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек, в.т.ч. НДС 20% 237 833, 34руб.

4.2. Неоплаченная неустойка Истца перед Ответчиком в связи с просрочкой выполнения работ по договору субподряда от 08.07.2019г. N 08-07-19/БС-68, договору субподряда от 09.10.2019г. N 09-10-19/БС-68 и договору от 29.01.2021г. N ПИР-29/01-21 в общем размере составляет 0 (Ноль) рублей 00 копеек.

5. Указанная в п.4.1 задолженность Ответчика должна быть выплачена Истцу в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вынесения Арбитражным судом определения об утверждении настоящего мирового соглашения по следующим реквизитам Истца:

ООО "АСБ"

Юридический адрес организации

198207, РОССИЯ, Санкт-Петербург,

ПР-КТ СТАЧЕК, 158, А, 8Н

ИНН 7805592384/ КПП 780501001

ОГРН 1127847329455

Р/с 40702810110000002554

Банк АО "Тинькофф Банк"

Россия, Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1

Корр. счет банка 30101810145250000974

ИНН банка 7710140679

БИК банка 044525974

6. В связи с заключением настоящего мирового соглашения Ответчик отказывается от части встречных исковых требований о взыскании с Истца неустойки в связи с просрочкой выполнения работ по договору субподряда от 08.07.2019г. N 08-07-19/БС-68, договору субподряда от 09.10.2019г. N 09-10-19/БС-68, договору от 29.01.2021г. N ПИР-29/01-21 в размере 38 070 197, 97руб. и госпошлины 200 000,00руб.

7. Неустойка за просрочку оплаты Ответчиком суммы, указанной в п. 4.1 настоящего мирового соглашения, составляет 0, 1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

8. Какие-либо иные взаимные претензии, не урегулированные настоящим Соглашением, между Сторонами отсутствуют, включая какие-либо претензии по оплате задолженности по оплате выполненных работ, неустойки в связи с просрочкой выполнения работ, неустойки в связи с просрочкой оплаты выполненных работ по договору субподряда от 08.07.2019г. N 08-07-19/БС-68, договору субподряда от 09.10.2019г. N 09-10-19/БС-68 и договору от 29.01.2021г. N ПИР-29/01-21.

9. Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х (Трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны и для Арбитражного суда.

10. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные п. 3 ст. 151 АПК РФ, Сторонам известны.

11. Стороны подтверждают, что при заключении мирового соглашения соблюдены все необходимые процедуры согласования сделки или согласование сделки не является обязательным.

12. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

13. Производство по делу прекратить.

14. Выдать ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ" справку на возврат из федерального бюджета 23 235, 10 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 26.05.2022 N 159.

15. Выдать ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ БИЛДИНГ" справку на возврат из федерального бюджета 140 000 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 27.09.2022 N 882.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.

Судья Данилова Н.П.


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка