Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 18 февраля 2023 года Дело N А56-50151/2022

Резолютивная часть решения объявлена 02 декабря 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 18 февраля 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:

судьи Сурков А. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Канаревой Ю.Н.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец:: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТАН" (адрес: Россия 195112, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. 21, 33, ОГРН: 1187847239876);

ответчик: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС" (адрес: Россия 197110, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. ГРЕБНОГО КАНАЛА 1, ОГРН: 1099847024342);

о взыскании,

при участии

- от истца: Кузьменко А.С. (доверенность от 04.05.2022),

- от ответчика: Мусина Д.В. (доверенность от 06.09.2022),

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАН" (далее - Общество "АЛЬТАН") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - Арбитражный суд) с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МЕГАПОЛИС" (далее - Общество "МЕГАПОЛИС") о взыскании 3 435 980, 99 руб. задолженности по договору от 17.07.2019 N М/ЭЛ2/5602 на выполнение инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий, подготовку проектной документации, обеспечение получения положительных заключений органов государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации по объекту "Горнолыжная инфраструктура ВТРК "Эльбрус". Этап 2" (далее - Договор).

Общество "МЕГАПОЛИС" заявило встречный иск о взыскании 5 640 000 руб. неустойки по Договору.

В судебном заседании представители сторон поддержали заявленные ими требования, возражали против удовлетворения исков противоположных сторон.

Арбитражный суд, изучив и оценив представленные в дело доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, установил следующее.

Общества "АЛЬТАН" (подрядчик) и "МЕГАПОЛИС" (заказчик) заключили Договор.

Согласно условиям Договора (в редакции дополнительного соглашения N 2 от 19.08.2020) стороны согласовали выполнение инженерно-экологических изысканий и выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий по четырем этапам:

- этап 1. Пассажирская подвесная канатная дорога EL.3;

- этап 2. Пассажирская подвесная канатная дорога EL.6;

- этап 3. Пассажирская подвесная канатная дорога EL1.2;

- этап 4. Горнолыжные трассы: ЕР4, ЕР5, ЕР7, ЕР8, ЕР14, ЕР11, ЕР12, ЕР15, ЕР11.2.

Работы по Договору выполнялись во исполнение обязательств ООО "МЕГАПОЛИС" перед АО "КСК" (переименовано в АО "КАВКАЗ.РФ", далее - генеральный заказчик), принятых ООО "МЕГАПОЛИС" по Договору от 16.07.2019 N Д-ДРП-19-018-194263210074026320100100070037111451.

Согласно протоколу соглашения о договорной цене стоимость работ составила 5 640 000 руб., в том числе: цена на выполнение инженерно-экологических изысканий - 3 020 000 руб., цена на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий - 2 620 000 руб.

Согласно Календарному плану на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение N 3 к Договору, в редакции дополнительного соглашения N 2 от 19.08.2020) в состав работ входят следующие работы:

1. Инженерно-экологические изыскания. Дата начала работ 01.08.2019, дата окончания работ 15.03.2020, длительность 227 дней.

2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Дата начала работ 01.08.2019, дата окончания работ 31.12.2019, длительность 152 дня.

Подэтапы выполнения работ по инженерно-экологическим и инженерно-гидрометеорологическим изысканиям:

- этап 1. Пассажирская подвесная канатная дорога EL.3

- этап 2. Пассажирская подвесная канатная дорога EL.6

- этап 3. Пассажирская подвесная канатная дорога EL1.2

- этап 4. Горнолыжные трассы: ЕР4, ЕР5, ЕР7, ЕР8, ЕР14, ЕР11, ЕР12, ЕР15, ЕР11.2.

В соответствии с п. 6.1. Договора исходные данные для проектирования, указанные в Задании на проектирование передаются Заказчиком Подрядчику в электронном виде в течение 10 рабочих дней с момента Заключения Договора.

Приложением N 3 к Договору "Календарный план на выполнение проектно-изыскательских работ" стороны согласовали, что сроки начала и окончания работ, указанные в календарном графике действительны при условии:

1. передачи Заказчиком Подрядчику не позднее 29.07.2019 исходных данных;

2. передачи Заказчиком Подрядчику не позднее 29.07.2019 согласованной Заказчиком карты выполнения работ с границами проектных работ по этапам строительства и экспликацией проектируемых зданий и сооружений.

Согласно п. 9.6. Договора Ответчик в течение 10 рабочих дней после предоставления документации рассматривает и подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ либо предоставляет мотивированный отказ с замечаниями к документации с требованием об устранении недостатков (дефектов) работ и (или) документации с указанием срока устранения замечаний в случае несоответствия результатов работ требованиям Договора.

Согласно п. 4.3 Договора оплата выполненных работ по каждому Этапу, предусмотренному календарным планом (Приложение N 3 к Договору), производится Ответчиком после получения Ответчиком от Истца:

- ранее согласованных Ответчиком оригиналов документации и результатов инженерных изысканий;

- положительного заключения экологической экспертизы и положительного заключения государственной экспертизы проектной, в том числе Сметной, документации и результатов инженерных изысканий по соответствующему этапу.

Оплата выполненных работ по каждому этапу осуществляется Ответчиком в течении 20 рабочих дней после получения Ответчиком от Истца оригинала счетов, выставленных на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ.

Согласно п. 14.15 Договора пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

В силу п. 12.1 договора подрядчик предоставляет заказчику ежемесячный оперативный отчет выполненных работ за месяц согласно Приложению N 6 не позднее 3-го числа каждого месяца, следующего за отчетным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца.

В соответствии с пп. "б" п. 14.13 договора за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной сумму в размере 5 % от цены договора.

Согласно п. 14.16 договора общая сумма начисления неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Согласно п. 19.4. Заказчик в период действия Договора вправе требовать внесения изменений в условия Договора при внесении изменений в Задание (приложение N 1 к Договору), задание на выполнение инженерных изысканий и (или) при уменьшении лимитов бюджетных обязательств на период подготовки проектной документации, выполнения инженерных изысканий, которые влекут изменения сроков, определенных договором и (или) уменьшение цены Договора. В данном случае Заказчик обязан в течение 3 рабочих дней со дня возникновения таких обстоятельств письменно уведомить Подрядчика об этом с приложением проекта дополнительного соглашения к Договору. Со дня получения Подрядчиком указанного уведомления Подрядчик обязан приостановить работы и в течение 10 рабочих дней подписать дополнительное соглашение к Договору либо при наличии возражений направить их Заказчику.

1. В обоснование заявленных требований Общество "АЛЬТАН" указало, что надлежащим образом исполнило свои обязательства по Договору и провело инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания в полном объеме - Общество "МЕГАПОЛИС" приняло выполненные работы, но оплатило их только по этапам 1 и 2.

2. Касательно задолженности Ответчика по оплате за фактически выполненные работы по этапу 3:

Истец надлежащим образом, в установленный Договором срок и в соответствии с условиями заключенного Договора выполнил в полном объеме, позволяющем получить положительный результат Государственной экспертизы работы по этапу 3 Пассажирская подвесная канатная дорога EL1.2., результат выполненной работы по этапу 3 был передан Истцом Ответчику:

- письмом исх. N А-106 от 28.10.2020 Истец направил Ответчику технические отчеты по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий (получено Ответчиком 29.10.2020 вх. N М-409).

- письмом исх. N А-107 от 30.10.2020 Истец направил Ответчику технические отчеты по результатам инженерно-экологических изысканий (получено Ответчиком 30.10.2020 вх. N М-409).

Ответчик в установленный договором срок не предъявил мотивированных замечаний к результату выполненных работ по этапу 3, не сообщил Истцу о согласовании документации по этапу 3, вследствие чего по обстоятельствам, зависящим выполнения работ по этапу 3.

Стоимость фактически от воли Ответчика и не зависящим от воли Истца, документация не была передана Истцом в органы Государственной экспертизы.

Только 21 января 2022 года спустя длительное время после фактического выполнения Истцом работ по этапу 3 Ответчик письмом исх. N М-19 от 21.01.2022 года сообщил Истцу о том, что генеральный заказчик 24.12.2021 принял решение отказаться от выполнения работ по этапу 3.

Истец расценивает сообщение (письмо исх. N М-19 от 21.01.2022) Ответчика об отказе генерального заказчика от выполнения работ по этапу 3, как отказ Заказчика от исполнения Договора в части выполненных до момента отказа Ответчика работ по этапу 3 (инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания) в соответствии с условиями Договора составляет 1 865 246 рублей 82 копейки.

3. Касательно задолженности Ответчика по оплате за выполненные работы по этапу 4.

Истец надлежащим образом, в установленные Договором сроки и в соответствии с условиями заключенного Договора выполнил в полном объеме, включая получение положительного результата Государственной экспертизы, работы по этапу 4, результат выполненной работы по этапу 4 был передан Истцом Ответчику:

- письмом исх. N М/ЭЛ2/5602-17 от 20.05.2020 Истец направил Ответчику технические отчеты по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий (получено Ответчиком 21.05.2020 вх. N М-181).

- письмом исх. N М/ЭЛ2/5602-34 от 28.09.2020 Истец направил Ответчику технические отчеты по результатам инженерно-экологических изысканий инженерно-гидрометеорологических изысканий (получено Ответчиком 29.09.2020 вх. N М-369).

- письмо исх. N А-104 от 28.10.2020 Истец Отправил Ответчику технические отчеты по результатам инженерно-экологических изысканий инженерно-гидрометеорологических изысканий, откорректированные по замечаниям (получено Ответчиком 28.10.2020 вх. N М-407).

14.09.2020 письмом исх. N М-397 Ответчик уведомил Истца о том, что генеральный заказчик принял решение об исключении трассы ЕР15 из объема проектирования по объекту. При этом Ответчик не направил в адрес Истца уведомления об отказе от выполнения части работ, проект дополнительного соглашения об исключении части работ был направлен в адрес Истца только 19.04.2022 года, что подтверждается письмом исх. N М-160 от 19.04.2022.

Результат работ, выполненный Истцом в соответствии с условиями Договора, по этапу 4, включая трассу ЕР15, был согласован и направлен в органы Государственной экспертизы, во время прохождения которой из объема работ по проектированию был удален ранее выполненный Истцом в составе этапа 4 объем работ по трассе ЕР15.

Положительное заключение Государственной экспертизы по этапу 4 было утверждено 17.08.2021 г.

Стоимость выполненных работ по этапу 4. Горнолыжные трассы: ЕР4, ЕР5, ЕР7, ЕР8, ЕР14, ЕР11, ЕР12, ЕР15, ЕР11.2. в соответствии с условиями Договора составляет 3 043 297, 46 руб.

После получения положительного заключения Государственной экспертизы по этапу 4 Истец, в соответствии с условиями заключенного Договора, 13.09.2021 направил Ответчику комплект документов, предусмотренный п. 9.5. договора и акты сдачи-приемки выполненных работ N М/ЭЛ/5602-05 от 13.09.2021 и N М/ЭЛ/5602-05 от 13.09.2021. Передача указанных документов подтверждается передаточным документом (накладной) N М/ЭЛ2/5602-05 от 13.09.2021, получено представителем Ответчика 13.09.2021.

Ответчик в установленный договором срок (до 27.09.2021) не направил мотивированный отказ с замечаниями к документации, не направил требований об устранении недостатков (дефектов) работ или документации с указанием срока устранения замечаний.

25.11.2021 письмом исх. N М-414 Ответчик уведомил Истца о необходимости корректировки актов сдачи-приемки выполненных работ в части исключения стоимости работ по трассе ЕР15, согласно расчету Ответчика, стоимость работ по трассе ЕР15 в общей сумме составила 622 809, 73 рубля:

- инженерно-экологические изыскания - 256 789, 55 рублей;

- инженерно-гидрометеорологические изыскания - 366 020, 18 рублей.

Иные замечания по качеству выполненных работ и стоимости выполненных работ Ответчик не представил.

Данные замечания не относятся к качеству результата выполненных работ по Договору. Документация и акты сдачи-приемки выполненных работ оформлены в строгом соответствии с условиями Договора и приложений к нему. Никаких дополнительных соглашений об изменении наименований этапов работ и изменении стоимости работ Истец и Ответчик не заключали, проект дополнительного соглашения об исключении части работ был направлен в адрес Истца только 19.04.2022 года, что подтверждается письмом исх. N М-160 от 19.04.2022.

Требование Ответчика об исключении стоимости работ в сумме 622 809, 73 рубля является незаконным и не основанным на условиях заключенного Договора по следующим основаниям:

- согласно п. 3.2. Договора цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора.

- цена Договора (в редакции дополнительных соглашений N 1 от 02.11.2019 и N 2 от 19.08.2020) составляет 7 190 000 руб.

- согласно п. 3.2., п. 3.3.2 Договора Ответчик не вправе требовать уменьшения цены Договора, за исключением случаев внесения Ответчиком изменений в Задание (приложение N 1 к Договору), которые влекут уменьшение цены Договора, более 10 (десяти) процентов цены договора.

- согласно расчету Ответчика сумма, на которую Ответчик требует уменьшить цену договора, составляет 622 809, 73 рубля, что составляет 8,6% от Цены договора.

4. Истец претензионным письмом исх. N А-19 от 24.03.2022 года повторно направил в адрес Ответчика комплект документов, акт сдачи-приемки фактически выполненных работ по этапам 3 и 4, счета от 13.09.2021 N М/ЭЛ2/5602-05, от 30.10.2020 N М/ЭЛ2/5602-04/1 на осуществление окончательного расчета за выполненные работы по этапу 3.

Указанные документы были получены Ответчиком 28.03.2022 года, в установленный Договором срок Ответчик не предъявил мотивированных замечаний к повторно направленному результату выполненных работ по этапам 3 и 4, не подписал акт сдачи-приемки фактически выполненных до уведомления об отказе Ответчика от выполнения работ, в связи с чем Истец, руководствуясь п. 4 ст. 753 ГК РФ, полагает, что односторонние акты сдачи-приемки выполненных работ N М/ЭЛ2/5602-04/1 от 30.10.2020, N М/ЭЛ2/5602-05 от 13.09.2021 и N М/ЭЛ2/5602-06 от 13.09.2021 является надлежащим основанием для предъявления требования об оплате выполненных работ по этапам 3 и 4.