Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 15 января 2023 года Дело N А56-30949/2022


Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Яценко О.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Наумовой М.А.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

истец: общество с ограниченной ответственностью "А Констракшн" (адрес: 197374, город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 126, литер Б, пом. 86-Н офис 1, ОГРН: 1147847126338)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Центр фасадных конструкций "Оконный Петербург" (адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 61, литера А, помещ. 9Н, офис 204А, ОГРН: 1089847087406)

о взыскании 4 521 976, 87 руб.

при участии

- от истца: Крюкова Е.В. (доверенность от 20.06.2022)

- от ответчика: Зыкова Е.Ю. (доверенность от 03.10.2022)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "А Констракшн" (далее - ООО "А Констракшн") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Центр фасадных конструкций "Оконный Петербург" (далее - ООО "ЦФК "Оконный Петербург") о взыскании 3 309 176, 27 руб. неустойки по договору подряда от 18.05.2018 N АК-009/18 (1000АК) за период с 01.11.2018 по 25.10.2019, 527 293,22 руб. неустойки по дополнительному соглашению от 14.10.2018 N 3 за период с 01.11.2018 по 20.03.2020 и 685 507,38 руб. неустойки по дополнительному соглашению от 06.02.2019 N 5 за период с 07.05.2019 по 25.10.2019.

В судебном заседании стороны представили для утверждения судом мировое соглашение от 08.09.2022.

В соответствии с частью 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ.

Согласно части 1 статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Мировое соглашение от 08.09.2022 подписано уполномоченными лицами - генеральными директорами ООО "А Констракшн" и ООО "ЦФК "Оконный Петербург".

Правовые последствия прекращения производства по делу, предусмотренные статьями 150 и 151 АПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.

В мировом соглашении содержатся условия о распределении судебных расходов.

Исследовав материалы дела и оценив условия мирового соглашения, суд пришел к выводу о том, что оно не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов других лиц, в связи с чем предусмотренные частью 6 статьи 141 АПК РФ основания для отказа в утверждении мирового соглашения отсутствуют.

С учетом изложенного мировое соглашение подлежит утверждению судом, а производство по делу - прекращению в соответствии с частью 2 статьи 150 АПК РФ.

Руководствуясь статьей 49, статьями 138-141, частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

1. Утвердить мировое соглашение от 08.09.2022, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью "А Констракшн" и обществом с ограниченной ответственностью "Центр фасадных конструкций "Оконный Петербург", на следующих условиях:

"1. ООО "А Констракшн" в полном объеме отказывается от требований к ООО "ЦФК "Оконный Петербург" о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по Договору подряда N АК-009/18 (1000АК) от 18.05.2018 и дополнительным соглашениям к нему, в том числе в полном объеме отказывается от исковых требований в рамках дела

N А56-30949/2022 о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по Договору подряда N АК-009/18 (1000АК) от 18.05.2018 и дополнительным соглашениям к нему в сумме 4 521 976, 87 рублей, которая включают в себя: неустойку в размере 3 309 176,27 рублей по Договору подряда N АК-009/18 (1000АК) от 18.05.2018; неустойку в размере 527 293,22 рублей по Дополнительному соглашению N 3 от 14.10.2018 к Договору подряда N АК-009/18 (1000АК) от 18.05.2018; неустойку в размере 685 507,38 рублей по Дополнительному соглашению N 5 от 06.02.2019 к Договору подряда N АК-009/18 (1000АК) от 18.05.2018.

2. ООО "ЦФК "Оконный Петербург" в полном объеме подтверждает отсутствие задолженности ООО "А Констракшн" по оплате гарантийных удержаний, предусмотренных п. 5.1, п. 5.8 Договора, задолженности по оплате за выполненные работы, а также отказывается от требований в отношении выполненных, но ранее не предъявленных для приемки работ, а также от требований по любым вознаграждениям, неустойкам, процентам, убыткам, компенсациям, иным платежам прямо и/или косвенно связанным с Договором подряда N АК-009/18 (1000АК) от 18.05.2018 и всеми дополнительным соглашениям к нему. Стороны подтверждают, что с даты подписания настоящего мирового соглашения все обязательства ООО "А Констракшн" перед ООО "ЦФК "Оконный Петербург" по Договору подряда N АК-009/18 (1000АК) от 18.05.2018 и дополнительным соглашениям к нему прекращаются.

3. Гарантийный срок на выполненные ООО "ЦФК "Оконный Петербург" работы по Договору подряда N АК-009/18 (1000АК) от 18.05.2018 и всем дополнительным соглашениям к нему составляет 5 (пять) лет с момента приемки заказчиков всего объема выполненных работ по договору на основании п. 5.2 Договора. Стороны подтверждают, что гарантийные обязательства ООО "ЦФК "Оконный Петербург" сохраняют свое действие в соответствии с разделом 5 Договора и распространяются как на гарантийные случаи, возникшие как до, так и после заключения настоящего Мирового соглашения.

4. Расходы сторон, прямо и/или косвенно связанные с гражданским делом N А56- 30949/2022, не возмещаются Сторонами друг другу и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла, за исключением государственной пошлины, которая оплачивается ООО "ЦФК "Оконный Петербург".

2. Производство по делу прекратить.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в течение месяца со дня вынесения определения.

Судья Яценко О.В.


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка