Определение Арбитражного суда Новосибирской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 15 августа 2022 года Дело N А45-5546/2022

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Зюзина С.Г., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Краевой А.Г., рассмотрев ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения в рамках дела по иску открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ОГРН 1037739877295), г. Москва

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью Строительно-производственная компания "АРМСИБСТРОЙ" (ОГРН 1085401022827), г. Новосибирск

о взыскании неустойки в размере 344 801, 71 рублей,

при участии в судебном заседании представителей:

истца: Тихоненко Н.А., доверенность от 02.11.2020, паспорт, диплом;

ответчика: не явились, извещены,

установил:

открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (далее - истец) обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Строительно-производственная компания "АРМСИБСТРОЙ" (далее - ответчик) об обязании безвозмездно устранить недостатки.

15.08.2022 в суд поступило мировое соглашение, подписанное руководителями сторон, ответчиком заявлено письменное ходатайство об утверждении мирового соглашения в его отсутствие.

В судебном заседании истец поддержал ходатайство ответчика.

Рассмотрев условия мирового соглашения, суд считает, что они не противоречат закону и иным нормативным правовым актам и не нарушают права и законные интересы других лиц, считает возможным утвердить мировое соглашение.

Распределение судебных расходов производится по правилам статьи 141 АПК РФ и в соответствии с разъяснениями Верховного суда Российской Федерации, данными в пункте 27 постановления Пленума от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела".

На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 139, 140, 141, 150, 151, 184-187 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

Утвердить мировое соглашение в согласованной сторонами следующей редакции:

"Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (далее - ОАО "РЖД", Истец), в лице начальника отдела договорно-правовой работы юридической службы Западно - Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Тихоненко Натальи Анатольевны, действующей на основании доверенности N З-Сиб-167/Д от 04.10.2021г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Строительно-производственная компании "АрмСибСтрой" (далее - ООО СПК "АрмСибСтрой", Ответчик), (ОГРН 1085401022827), в лице директора Сукиасяна Роберта Николовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Мировое соглашение о нижеследующем:

1. Настоящее Мировое соглашение заключается сторонами на основании статей 139 и 140 АПК РФ, в целях окончания спора по делу А45- 5546/2022, явившегося причиной предъявления истцом к ответчику иска о взыскании неустойки в сумме 329 205 (Триста двадцать девять тысяч двести пять) рублей 27 копеек за нарушение сроков выполнения работ по Договору N 5461/ОАЭ-3-СИБ/20/1/1 от 24.12.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания багажной кладовой на ст. Новокузнецк.

2. В соответствии с настоящим Мировым соглашением:

2.1. Ответчик признает требования истца в рамках предъявленной претензии N исх.-7805/ЗСиб от 29.06.2021 г. о взыскании неустойки за период с 01.06.2021г. по 15.06.2021г. в размере 59 774 рубли 16 копеек;

2.2. Ответчик признает требования истца в рамках предъявленной претензии N исх.-10863/З-Сиб от 06.09.2021г. о взыскании неустойки за период с 01.08.2021г. по 15.08.2021г. в размере 40 281 рублей 32 копейки.

2.3. Истец отказывается от требований в рамках предъявленной претензии N исх.-6286/З-Сиб от 28.05.2021г. в части взыскания неустойки за период с 01.02.2021г. по 15.05.2021г. в размере 229 149 рублей 79 копеек.

2.4. Ответчик обязуется перечислить истцу денежную сумму в размере 100 055 (Сто тысяч пятьдесят пять) рублей 48 копеек, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента утверждения судом мирового соглашения, по следующим реквизитам:

Получатель: ОАО "РЖД"

ИНН: 7708503727 КПП: 540702001

Банковские реквизиты: р/с 405 028 104 290 3212 41 76

Наименование банка: ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ,

БИК: 04 04 07 777 Кор/счет: 301 018 102 000 000 007 77

3. На основании пп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ 70% госпошлины, оплаченной истцом при подаче искового заявления по данному делу в сумме 6 708 (Шесть тысяч семьсот восемь) рублей 80 копеек, подлежит возврату из федерального бюджета.

4. Ответчик обязуется в срок до 31 августа 2022г. уплатить истцу в порядке, предусмотренном в п. 2.4. настоящего мирового соглашения, 2 875 (Две тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 20 копеек расходов на уплату государственной пошлины.

5. Расходы на оплату услуг представителя стороны и иные судебные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

6. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один - для Арбитражного суда Новосибирской области.

7. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента утверждения его Арбитражным судом Новосибирской области и действует до полного исполнения сторонами обязательств, предусмотренных мировым соглашением.

8. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

9. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению в порядке, предусмотренном разделом VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца или ответчика.

10. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.".

Прекратить производство по делу.

Возвратить открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" (ОГРН 1037739877295) из федерального бюджета 6 709 рублей государственной пошлины. Выдать справку на возврат государственной пошлины.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение месяца со дня вынесения определения.

Кассационная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья

С.Г. Зюзин


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка