Дата принятия: 14 марта 2023г.
Номер документа: А45-37533/2022
АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 14 марта 2023 года Дело N А45-37533/2022
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Гребенюк Д.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Химцентр-Огнезащита" (ОГРН 1165476141522), п. Озерный,
к обществу с ограниченной ответственностью "Промстроймонтаж" (ОГРН 1145476160774), г. Новосибирск,
о взыскании неустойки в размере 58 899 рублей 69 копеек,
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью "Химцентр-Огнезащита" (далее - истец) обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Новосибирской области к обществу с ограниченной ответственностью "Промстроймонтаж" (далее - ответчик) о взыскании неустойки в размере 58 899 рублей 69 копеек.
В обоснование исковых требований истец ссылается на наличие оснований для взыскания неустойки за период с 01.04.2022 по 13.11.2022.
Ответчик не признал исковые требования по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление, указал на неверно определенную истцом сумму неустойки, с учетом Постановления Правительства РФ N 497 от 28.03.2022 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами".
Стороны, в порядке, предусмотренном главой 12 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, надлежащим образом извещены о рассмотрении заявления в порядке упрощенного производства, что подтверждается почтовыми уведомлениями, а также отчетом о публикации на официальном сайте www.arbitr.ru определения о принятии к производству заявления в порядке упрощенного производства.
В деле имеются доказательства надлежащего извещения сторон в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о принятии заявления в порядке упрощенного производства.
Дело рассматривается в порядке статей 226 - 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
02.03.2023 арбитражным судом по правилам части 1 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения настоящего дела принята резолютивная часть решения, которая размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Решением от 02.03.2023, изготовленным в виде резолютивной части, исковые требования удовлетворены в части.
07.03.2023 от истца поступило заявление о составлении мотивированного решения.
При принятии резолютивной части решения суд исходил из следующего.
Как следует из материалов дела, решением от 26.07.2022 по делу N А45-14201/2022 с общества с ограниченной ответственностью "Промстроймонтаж" (ОГРН 1145476160774) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Химцентр-Огнезащита" (ОГРН 1165476141522) взыскана задолженность по договору подряда N ЗХ 17/05 от 17.02.2021 в размере 259 473 рубля 04 копейки.
Кроме того, при вынесении решения от 26.07.2022 по делу N А45-14201/2022 судом произведен расчет суммы неустойки за период с 27.07.2021 по 31.03.2022 в размере 64 349 рублей 31 копейки, в удовлетворении требования на будущее время судом было отказано.
Как установлено судом, на основании решения Арбитражного суда Новосибирской области от 26.07.2023 по делу N А45-14201/2022 денежные средства в размере 332 777 рублей 35 копеек были перечислены ответчиком и поступили 14.11.2022 на счет истца на основании платежного поручения N 23942 от 11.11.2022.
Полагая, что имеются основания для начисления неустойки за период с 01.04.2022 по дату фактической оплаты задолженности, истец обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.
В пункте 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с пунктом 8.4. договора подряда NЗХ 17/05 от 17.02.2021 за нарушение сроков начала и/или окончания работ, подрядчик обязан по письменному требования генподрядчика уплатить пеню в размере 0, 1% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.
Истцом произведен расчет неустойки за период с 01.04.2022 по 13.11.2022 от суммы задолженности в размере 58 899 рублей 69 копеек.
Судом расчет проверен и признан арифметически неверным, поскольку истцом некорректно определен период начисления неустойки, не учтен период действия моратория, введенного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами".
Ответчик признал требования о взыскании неустойки, представил контрасчет неустойки с учетом действия моратория за период с 02.10.2022 по 13.11.2022 в размере 11 157 рублей 34 копеек. Судом расчет признан арифметически верным.
Суд приходит к выводу об удовлетворении требования о взыскании неустойки за период с 02.10.2022 по 13.11.2022, исходя из суммы долга 259 473 рублей 04 копеек с исключением периода действия моратория с 01.04.2022 по 01.10.2022.
В связи с чем, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка за период с 02.10.2022 по 13.11.2022 в размере 11 157 рублей 34 копеек.
В соответствии со статьями 49, 104, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина по иску в размере 133 рублей 80 копеек подлежит взысканию с ответчика в пользу истца, государственная пошлина в размере 312 рублей 20 копеек - подлежит возврату обществу с ограниченной ответственностью "Химцентр-Огнезащита" из федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, с учетом признания основного долга ответчиком.
Руководствуясь статьями 49, 110, частью 5 статьи 170, статьей 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Промстроймонтаж" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Химцентр-Огнезащита" неустойку за период с 02.10.2022 по 13.11.2022 в размере 11 157 рублей 34 копейки, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 133 рублей 80 копеек.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Химцентр-Огнезащита" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 312 рублей 20 копеек.
Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.
Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.
Судья Д.В. Гребенюк
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
