Решение Арбитражного суда Новосибирской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 21 марта 2023 года Дело N А45-33332/2022

Резолютивная часть решения объявлена 15 марта 2023 года

Полный текст решения изготовлен 21 марта 2023 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Гребенюк Д.В., при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савченко А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества "Региональные электрические сети" (ОГРН 1045402509437), г. Новосибирск,

к обществу с ограниченной ответственностью "НовосибирскМонтажНаладка" (ОГРН 1185476077181), г. Новосибирск,

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "ВИС" (ОГРН 1037835013006),

о взыскании неустойки по договору подряда N ИП-а-69-20-01298 от 05.08.2021 в размере 630 604 рублей 80 копеек, неустойки по договору подряда N ИП-а-69-21-01961 от 20.09.2021 в размере 170 286 рублей 12 копеек,

при участии в судебном заседании представителей:

истца - Усатинова Т.А. доверенность N 427/2022 от 19.10.2022, диплом, паспорт;

ответчика - Школина Ю.В. доверенность N 01/23 от 15.01.2023, паспорт, диплом

третьего лица - Четверня В.Ф., доверенность от 01.02.2023, паспорт, диплом,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Региональные электрические сети" (далее - АО "РЭС", истец) обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "НовосибирскМонтажНаладка" (далее - ООО "НовосибирскМонтажНаладка", ответчик) о взыскании неустойки по договору подряда N ИП-а-69-20-01298 от 05.08.2021 в размере 630 604 рублей 80 копеек, неустойки по договору подряда N ИП-а-69-21-01961 от 20.09.2021 в размере 170 286 рублей 12 копеек.

Исковые требования мотивированы нарушением ответчиком обязательств по выполнению работ в установленный срок.

Ответчик исковые требования не признал по основаниям изложенным в отзыве на исковое заявление.

Проанализировав исковые требования, исследовав и оценив все представленные доказательства в совокупности, заслушав представителей сторон (часть 2 статьи 64, статьи 71, 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, между ООО "НовосибирскМонтажНаладка" (подрядчик) и АО "РЭС" (заказчик) заключен договор подряда N ИП-а-69-20-01298 от 05.08.2020, согласно которого подрядчик выполняет и сдает заказчику: инженерно-изыскательские работы, выполненные силами члена коллективного участника ООО "Геодезист" (ОГРН 1185476085145 от 12.10.2018г.), (далее - "Коллективный участник"); - проектные, строительно-монтажные, пусконаладочные работы, выполненные собственными силами Подрядчика, на объекте, указанном в Приложении N 1 к договору в соответствии с условиями настоящего договора и техническим заданием на проектирование (Приложение N 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора) по Инвестиционному проекту АО "РЭС" 2020-2021гг. "Реконструкция кабельной линии 6 кВ ПС "Тепловая" (ф.6462), яч.130-ТП-1164,яч.1: прокладка новой КЛ взамен существующей дефектной КЛ. Адрес объекта строительства: г. Новосибирск, ул. Фабричная, Большевистская, Обская".

Согласно пункту 3.1 договора (в редакции дополнительного соглашения N ИП-а-69-20-01298 ДС01) общая стоимость работ является договорной и не должна превышать 6 528 000 рублей. Окончательная стоимость по объекту определяется исходя из фактических объемов, зафиксированных в актах приемки работ, выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной заказчиком (пункт 3.2 договора).

Суд квалифицирует заключенный сторонами договор как договор подряда. Существенные условия договора подряда согласованы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

На основании пункта 4.1 договора работы, предусмотренные договором, осуществляются подрядчиком в следующие сроки (общие сроки): начало выполнения работ - 05.08.2020, окончание работ - 25.09.2021.

Пунктом 5 технического задания на проектирование (приложение N 1) предусмотрена стадийность проектирования, а именно: выполнение проектных работ на основании результатов инженерных изысканий; согласование трассы прохождения объекта по земельным участкам с собственниками; разработка и согласование проектно-сметной документации с заказчиком и другими заинтересованными лицами.

Из пункта 5.2 технического задания следует, что рабочая документация должна быть в следующем составе и объеме: пояснительная записка к рабочей документации; рабочие чертежи; спецификация на материалы и оборудование; сметная документация должна включать в себя локальные сметы в базисных и текущих ценах и сводным сметным расчетом. Сводный сметный расчет должен учитывать дополнительные расходы заказчика в процессе реализации проекта (например, размер оплаты за снос земельных насаждений, получения различных разрешений, оформление земельных участков на строительство, дополнительные затраты подрядчика по СМР на реализацию проекта производства работ согласно разработанного ПОС и др.); пояснительная записка к сметной документации; иная документация в случаях, предусмотренных нормативными документами.

Согласно пункту 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно пункту 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В соответствии с пунктом 8.13 договора заказчик вправе потребовать расторжения договора у подрядчика в расторжение договора в одностороннем порядке в случае задержки Подрядчиком хода выполнения работ, когда срок окончания или начала выполнения работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 дней, в таком случае договор считается расторгнутым по истечении 10 календарных дней с момента направления Заказчиком Подрядчику письменного уведомления.

Согласно пункту 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

09.03.2022 заказчик направил в адрес исполнителя уведомление об одностороннем расторжении договора N ИП-а-69-20-01298-УР01 (исх. РЭС-04/2073) в связи нарушением сроков исполнения обязательств по договору.

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что в полном объеме работы подлежали выполнению до 25.09.2021. К указанному сроку работы выполнены и предъявлены к приемке заказчику в полном объеме не были.

Ответчик подтвердил, что работы им в полном объеме выполнены не были, причиной послужила объективная невозможность их выполнения.

Доказательств приостановления выполнения работ по договору в установленном порядке истцом в материалы дела не представлено.

При этом, согласно письма от 05.04.2021 ООО "Сибирская Концессионная Компания" сообщило ООО "НовосибирскМонтажНаладка" о согласовании трассы кабельной линии 6кВ ПС "Тепловая", яч.130-ТП-1164, яч.1 по объекту "Реконструкция кабельной линии 6 кВ ПС "Тепловая, яч.130-ТП-1164, яч, 1: прокладка новой кабельной линии взамен существующей дефектной кабельной линии" в части взаимной увязки с проектными решениями по объекту "Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска" при условии выполнения требований, указанных в письмах ООО "ПФ "ВИС" N 824/МП/2021 от 01.04.2021 и АО "Институт "Стройпроект" N 2021/01-2425 от 25.02.2021.

Судом установлено, что в письме от 01.04.2021 N 824/МП/2021 ООО "Сибирская Концессионная Компания" указано о согласовании трассы кабельной линии 6 кВ ПС "Тепловая, яч.130-ТП-1164, яч, 1 при производстве работ после 01.12.2022 и выполнении требований, указанных в письме АО "Институт "Стройпроект" от 25.02.2021 N 2021/01-2425.

Письмом АО "Институт "Стройпроект" от 25.02.2021 N 2021/01-2425 известил ООО "ПФ "ВИС" о возможности согласования трассы кабельной линии 6 кВ ПС "Тепловая, яч.130-ТП-1164, яч, 1 при условии обеспечения нормативного расстояния до опоры освещения по комплекту 5-802-1-ЭН01 и обеспечения нормативного расстояния на пересечении с кабельной линией по комплекту 5-802-0-КЛ04 (по вертикали не менее 0,25м).

Указанные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что до 01.12.2022 работы завершены быть не могли, об обстоятельстве, препятствующем выполнению работ в полном объеме, стало известно в апреле 2021 года, то есть до истечения согласованного срока выполнения работ - 25.09.2021.

При этом суд отмечает, что истцом заявлено требование о взыскании неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ, а не за нарушение промежуточных сроков, согласованных в договоре.

В соответствии со статьей 9 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В силу части 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии с пунктом 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

С учетом установленных фактических обстоятельств по делу, суд констатирует, что обстоятельства, препятствующие выполнению работ в полном объеме, объективно возникли до истечения срока выполнения работ, в связи с чем, основания для начисления неустойки отсутствуют.

Принимая во внимание вышеизложенное, требование о взыскании неустойки по договору подряда N ИП-а-69-20-01298 от 05.08.2020 в размере 630 604 рублей 80 копеек признано судом не обоснованным и не подлежащим удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки по договору подряда N РИ-а-69-21-01961 от 20.09.2021 за период с 26.11.2021 по 01.08.2022 в размере 207 666 рублей на сумму задолженности 1 668 000 рублей.

Как следует из материалов дела, между ООО "НовосибирскМонтажНаладка" (подрядчик) и АО "РЭС" (заказчик) заключен договор подряда N ИП-а-69-21-01961 от 20.09.2021, согласно которого подрядчик выполняет и сдает заказчику: проектно-изыскательские работы в части инженерно-изыскательских работ, выполненные силами Индивидуального предпринимателя Крупина Дмитрия Сергеевича (ОГРНИП 313547610100270), являющегося членом коллективного участника по Соглашению о коллективном участии в закупке от 19.07.2021г.; оставшийся комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажные и пусконаладочные работы - выполненные силами Подрядчика (ООО "НовосибирскМонтажНаладка") на объекте "ЛЭП-0, 4 кВ с секции Т-1 от РУ-0,4 кВ ТП-1559, ул. В.Высоцкого", в соответствии с условиями настоящего Договора и Техническим заданием на проектирование (Приложение N 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора) по Инвестиционной программе АО "РЭС" 2021г. "Строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в рамках типовых договоров по технологическому присоединению с инвестиционной составляющей".

Согласно пункту 3.1 договора (в редакции дополнительного соглашения) общая стоимость работ является договорной и составляет 1 668 000 рублей.

На основании пункта 4.1 договора работы, предусмотренные договором, осуществляются подрядчиком в следующие сроки (общие сроки): начало выполнения работ - 10.09.2021, окончание работ - 25.11.2021.

Суд квалифицирует заключенный сторонами договор как договор подряда. Существенные условия договора подряда согласованы.

В пункте 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В связи с наличием нарушений сроков выполнения работ, истцом начислена и предъявлена ко взысканию неустойка за 26.11.2022 по 01.08.2022.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

За нарушение подрядчиком сроков выполнения обязательств по договору, в том числе окончательного срока выполнения работ, заказчик при наличии вины подрядчика вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0, 05% от цены договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства в полном объеме (пункт 8.2 договора).

Судом расчет пени проверен, признан арифметически не верным в части периода начисления неустойки.

Так истцом не принято во внимание, что 12.01.2022 ответчиком направлено в АО "РЭС" письмо с просьбой расторгнуть договор подряда из-за невозможности его выполнения.

В обоснование наличия препятствий в выполнении работ ответчиком указано на следующие обстоятельства.

С целью производства проектных и электромонтажных работ ООО "НовосибирскМонтажНаладка" в письме от 12.10.2021 просило старшую по дому N 41/5 по ул. Высоцкого Мелехову Н..П. согласовать прохождение кабельной трассы 0, 4 кВ транзитом по территории жилого дома N 41/5 по ул. Высоцкого.

14.10.2021 ответчику было отказано, в связи с невозможностью собрать кворум среди жильцов, о чем свидетельствует отметка на письме от 12.10.2021.

Ответчиком направлено письмо директору ООО "РТП ТВ Новосибирск" Заруцкой О.Н. о согласовании прохождения кабельной трассы 0, 4 кВ транзитом по территории ул.Высоцкого 39а, ул.Высоцкого 396.

В письме от 20.02.2022 (исх. N 2/02) ООО "РТП ТВ Новосибирск" предложило истцу вернуться к рассмотрению вопроса о согласовании прохождения кабельной трассы 0, 4 кВ по территории земельного участка по адресу: г. Новосибирск, ул. Владимира Высоцкого, д.39 Б после 10.11.2022, в виду проведения мероприятий по реконструкции трубопровода канализации в границах земельного участка, а также планированием перезонирования существующей инфраструктуры.

В связи с чем, суд полагает возможным начисление неустойки за нарушения сроков выполнения за период с 26.11.2021 по 12.01.2022, то есть до даты, когда ответчик известил истца о наличии объективных причин невозможности исполнения обязательств по договору. При этом после получения указанных сведений содействия подрядчику не оказал и лишь по истечении продолжительного срока (26.07.2022) заявил о расторжении договора.

Согласно расчету суда за период с 26.11.2021 по 12.01.2022 размер неустойки составляет 40 032 рубля.

Задолженность:

1 668 000, 00 руб.

Начало периода:

26.11.2021

Процент:

0, 05 %

Конец периода:

12.01.2022

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 26.11.2021

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка