Решение Арбитражного суда Новосибирской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 18 ноября 2022 года Дело N А45-32154/2021

Резолютивная часть решения объявлена 15 ноября 2022 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кудренко Р.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Дорстройцентр" (ОГРН 1175476044040), г. Новосибирск,

к Государственному казенному учреждению Новосибирской области "Территориальное Управление Автомобильных дорог Новосибирской области" (ОГРН 1025401923580), г. Новосибирск,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Дорожный центр "Инженер" (ОГРН 1115476094601),

о взыскании 4 500 000 рублей, внесении изменений в контракт,

по встречному иску о расторжении контракта,

при участии:

от истца: Кондратьев А.В., доверенность от 18.07.2022, паспорт, диплом;

от ответчика: Ахмадиева М.В., доверенность N 10/300 от 03.11.2022, паспорт, диплом;

от третьего лица: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Дорстройцентр" (далее - истец, ООО "Дорстройцентр") обратилось в арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к Государственному казенному учреждению Новосибирской области "Территориальное Управление Автомобильных дорог Новосибирской области" (далее - ответчик, ГКУ НСО ТУАД) о взыскании задолженности в размере 4 500 000 рублей, внесении изменений в контракт, путем заключения дополнительного соглашения об уменьшении объема работ и исключении работ на участке а/д "203 км а/д "К-17р"- Каргат в Каргатском районе Новосибирской области (км 55+120-км 59+120) протяженностью 4, 0 км с пикет 0 по пикет 27.

В судебном заседании истец уточнил неимущественные исковые требования и просил внести следующие изменения в контракт N 0851200000620006833 от 24.12.2020, заключенный между ООО "ДорСтройЦентр" и ГКУ НСО ТУАД:

1.1. Изложить абзац 1 пункта 2.1. Контракта в следующей редакции:

"Цена Контракта составляет 40 407 997 (сорок миллионов четыреста семь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 65 копеек, с учетом НДС."

1.2. Внести изменения в столбец 3 строки 1 (согласно нумерации приложения) Приложения N 2 "График выполнения работ" к Контракту заменив сумму 44 704 981, 50 на 18 695 000, 00.

1.3. Внести изменения в столбец 6 строки 1 (согласно нумерации приложения) Приложения N 2 "График выполнения работ" к Контракту заменив сумму 12 525 000, 00 на 4 500 000, 00.

1.4. Внести изменения в столбец 7 строки 1 (согласно нумерации приложения) Приложения N 2 "График выполнения работ" к Контракту исключив сумму 15 693 248, 85.

1.5. Внести изменения в столбцы 8 и 9 строки 1 (согласно нумерации приложения) Приложения N 2 "График выполнения работ" к Контракту исключив сумму 731 301, 35.

1.6. Внести изменения в столбцы 10 и 11 строки 1 (согласно нумерации приложения) Приложения N 2 "График выполнения работ" к Контракту исключив сумму 765 669, 95.

1.7. Внести изменения в столбцы 12 и 13 строки 1 (согласно нумерации приложения) Приложения N 2 "График выполнения работ" к Контракту исключив сумму 794 761, 35.

1.8. Внести изменения в столбец 3 строки 3 (согласно нумерации приложения) Приложения N 2 "График выполнения работ" к Контракту заменив сумму 66 417 979, 15 на 40 407 997, 65.

1.9. Внести изменения в столбец 6 строки 3 (согласно нумерации приложения) Приложения N 2 "График выполнения работ" к Контракту заменив сумму 13 404 330, 15 на 5 379 330,15.

1.10. Внести изменения в столбец 7 строки 3 (согласно нумерации приложения) Приложения N 2 "График выполнения работ" к Контракту исключив сумму 15 693 248, 85

1.11. Внести изменения в столбцы 8 и 9 строки 3 (согласно нумерации приложения) Приложения N 2 "График выполнения работ" к Контракту заменив сумму 1 117 789, 45 на 386 488, 10.

1.12. Внести изменения в столбцы 10 и 11 строки 3 (согласно нумерации приложения) Приложения N 2 "График выполнения работ" к Контракту заменив сумму 1 170 319, 30 на 404 649, 35.

1.13. Внести изменения в столбцы 12 и 13 строки 3 (согласно нумерации приложения) Приложения N 2 "График выполнения работ" к Контракту заменив сумму 1 214 791, 40 на 420 030, 05.

1.14. Внести изменения в столбец 3 строки 4 (согласно нумерации приложения) Приложения N 2 "График выполнения работ" к Контракту заменив сумму 62 915 079, 00 на 39 196 830,15.

1.15. Внести изменения в столбец 6 и 7 строки 4 (согласно нумерации приложения) Приложения N 2 "График выполнения работ" к Контракту заменив сумму 29 097 579, 00 на 5 379 330,15.

1.16. Внести изменения в столбец 3 строки 5 (согласно нумерации приложения) Приложения N 2 "График выполнения работ" к Контракту заменив сумму 3 502 900, 15 на 1 211 167,50.

1.17. Внести изменения в столбцы 8 и 9 строки 5 (согласно нумерации приложения) Приложения N 2 "График выполнения работ" к Контракту заменив сумму 1 117 789, 45 на 386 488, 10.

1.18. Внести изменения в столбцы 10 и 11 строки 5 (согласно нумерации приложения) Приложения N 2 "График выполнения работ" к Контракту заменив сумму 1 170 319, 30 на 404 649, 35.

1.19. Внести изменения в столбцы 12 и 13 строки 5 (согласно нумерации приложения) Приложения N 2 "График выполнения работ" к Контракту заменив сумму 1 214 791, 40 на 420 030, 05.

1.20. Внести изменения в столбец 3 "Сумма к оплате за выполненные Подрядчиком работы, рублей" раздела 1 (согласно нумерации приложения) Приложения N 3 "График оплаты выполненных работ" к Контракту заменив в строке 4 сумму 12 525 000, 00 на 4 500 000, 00.

1.21. Внести изменения в столбец 2 "Сумма к оплате за выполненные Подрядчиком работы, рублей" (согласно нумерации приложения) Приложения N 3 "График оплаты выполненных работ" к Контракту изменив следующие строки:

В строке "ИТОГО, в том числе" заменив сумму 66 417 979, 15 на 40 407 997, 65

В строке "по ремонту КБК расходов 176 0409 610R153932 244 225 (I и II этап), в том числе по этапам:" заменив сумму 62 915 079, 00 на 39 196 830, 15

В строке "II Этап" заменив сумму 29 097 579, 00 на 5 379 330, 15

В строке "по содержанию КБК расходов 176 0409 610 0302810 244 225 (III, IV, V этап), в том числе по этапам:" заменив сумму 3 502 900, 15 на 1 211 167, 50

В строке "III Этап" заменив сумму 1 117 789, 45 на 386 488, 10

В строке "IV Этап" заменив сумму 1 170 319, 30 на 404 649, 35

В строке "V Этап" заменив сумму 1 214 791, 40 на 420 030, 05.

Суд принял уточнённые исковые требования как не противоречащие ст. 49 АПК РФ.

Определением арбитражного суда от 27.10.2022 к производству был принят встречный иск о расторжении контракта N 0851200000620006833 от 24.12.2020, заключенного между ООО "ДорСтройЦентр" и ГКУ НСО ТУАД.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Дорожный центр "Инженер" (далее -третье лицо, ООО "Дорожный центр "Инженер").

Ответчик исковые требования не признал по мотивам, изложенным в отзыве.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО "Дорожный центр "Инженер" также представило суду отзыв.

Исковые требования мотивированы тем, что 24.12.2020 между ООО "ДорСтройЦентр" (подрядчик) и ГКУ НСО ТУАД (заказчик) был заключен контракт N 0851200000620006833, предметом которого является выполнение по заданию заказчика работ ремонту и содержанию автомобильных дорог в Каргатском районе Новосибирской области в соответствии с Описанием объекта закупки и на условиях, предусмотренных контрактом (далее-контракт).

Согласно п. 2.1. цена контракта составляет 66 417 979, 15 рублей.

Согласно п. 3.3. Контракта сроки выполнения работ по контракту:

для выполнения работ по ремонту:

дата начала выполнения работ - 01.01.2021.

дата окончания выполнения работ на Объектах (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику) - 20.08.2021.

для выполнения работ по содержанию:

дата начала выполнения работ - 01.08.2022.

дата окончания выполнения работ - 20.08.2024.

Сроки выполнения работ на Объектах по этапам и отчетным периодам устанавливаются "Графиком выполнения работ" (Приложение N 2 к контракту).

В соответствии с п. 3.2. контракта, п.1 "Описания объекта закупки" (Приложение N 1 к контракту) место выполнения работ: Каргатский район Новосибирской области (по месту нахождения Объектов), в т.ч.:

Объект N 1: а/д "203 км а/д "К-17р" - Каргат" в Каргатском районе Новосибирской области участок км 55+120 - км 59+120 протяженностью 4, 0 км;

Объект N 2: а/д "1286 км а/д "Р-254" - Каргат (восточный)" в Каргатском районе Новосибирской области участок км 0+000 - км 2+001 протяженностью 2, 001 км.

Пунктом 2.1 контракта предусмотрено, что:

Объем ассигнований на 2021 год составляет: 62 915 079 рублей.

Объем ассигнований на 2022 год составляет: 1 117 789, 45 рублей.

Объем ассигнований на 2023 год: 1 170 319, 30 рублей.

Объем ассигнований на 2024 год: 1 214 791, 40 рубль.

В настоящее время истцом выполнено, а ответчиком принято и оплачено работ:

1. по ремонту:

Объекта N 1: а/д "203 км а/д "К-17р" - Каргат" в Каргатском районе Новосибирской области участок км 55+120 - км 59+120 протяженностью 4, 0 км; на сумму 14 195 000 рублей. Не принято работ по ремонту на сумму 28 218 248,85 рублей.

Объекта N 2: а/д "1286 км а/д "Р-254" - Каргат (восточный)" в Каргатском районе Новосибирской области участок км 0+000 - км 2+001 протяженностью 2, 001 км. На сумму 20 501 821,80 рублей. Объект введен в эксплуатацию 25.10.2021.

2. по содержанию:

Объекта N 1 работы подрядчиком не выполнялись.

Объекта N 2: а/д "1286 км а/д "Р-254" - Каргат (восточный)" в Каргатском районе Новосибирской области участок км 0+000 - км 2+001 протяженностью 2, 001 км на сумму 386 488,10 рублей.

Указанные обстоятельства подтверждаются актами приёмки выполненных работ по объекту N 1:

актами приёмки выполненных работ N 1-1/6833 от 18.06.2021 на сумму 2 505 000 рублей, N 2-1/6833 от 21.07.2021 на сумму 11 690 000 рублей.

по объекту N 2:

актами приёмки выполненных работ N 1-2/6833 от 18.06.2021 на сумму 5 845 000 рублей, N 2-2/6833 от 21.07.2021 на сумму 13 242 700 рублей, N 3-2/6833 от 21.07.2021 на сумму 534 800 рублей, N 4-2/6833 от 25.10.2021 на сумму 879 321, 80 рублей, N 5-2/6833 от 30.08.2022 на сумму 386 488,10 рублей.

Итоговое выполнение всех видов работ по контракту составило 35 083 309, 90 рублей.

Истец указывает, что в рамках заключенного контракта были выявлены препятствия к дальнейшему выполнению работ, возникшие по независящим от сторон причинам, а именно локальные дефекты в виде пучинообразований, в результате чего работы были приостановлены с 24.05.2021 для устранения выявленных дефектов, что подтверждается составленным между сторонами актом от 28.05.2021.

Указанные дефекты на спорном участке подлежали устранению в рамках заключенного между ответчиком и сторонней организацией контракта.

При дальнейшем исполнении контракта были обнаружены новые участки пучинообразований и письмом от 10.06.2021 ООО "Дорстройцентр" было уведомлено о том, что в связи с обнаружением нового участка пучинообразований на 15.06.2021 запланировано повторное обследование объекта.

При повторном обследовании факт увеличения объема образования пучин нашел свое подтверждение, указанные дефекты также подлежали устранению в рамках заключенного между ответчиком и сторонней организацией контракта.

ООО "Дорстройцентр" 29.09.2021 года направило в адрес ГКУ НСО ТУАД предложение о заключении дополнительного соглашения к контракту об уменьшении объема выполняемых работ и исключении из объема работ части работ на участках, на которых были выявлены дефекты, в связи с невозможностью их выполнения по независящими от сторон причинами.

Письмом от 29.09.2021 ООО "Дорстройцентр" уведомило ГКУ НСО ТУАД о том, что ходе выполнения работ по ликвидации пучинообразований вскрытие дорожного покрытия показало отсутствие оснований под дорожной одеждой т.е. отсутствие несущей прочной части дорожной одежды, обеспечивающей совместно с покрытием перераспределение и снижение давления на расположенные ниже дополнительные слои основания или грунт земляного полотна (СП 78.13330.2012).

15.11.2021 был осуществлен отбор проб грунта основания на спорном участке, в результате проведенного анализа было установлено, что основание не соответствует требованиям строительных правил и перед укладкой асфальта его необходимо укрепить либо полностью заменить.