Решение Арбитражного суда Новосибирской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 1 сентября 2022 года Дело N А45-29082/2021

Резолютивная часть решения объявлена 26 августа 2022 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бойковой И.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Государственного казенного учреждения Новосибирской области "Арена" (ОГРН 1195476011895), г. Новосибирск,

к обществу с ограниченной ответственностью "ЭлинАльфа" (ОГРН 1057812713090), г. Москва,

при участии прокурора Новосибирской области,

о взыскании 17 139 105 рублей 69 копеек,

при участии:

от истца: Звездниа Ю.А., доверенность N 12 от 01.11.2021, паспорт; Середина Т.В., доверенность N 10 от 26.04.2022, паспорт, диплом;

от ответчика: Копытова К.Г., доверенность от 18.01.2022, паспорт, диплом; Абросимов М.А., доверенность от 10.08.2020, диплом, паспорт (онлайн участие); Потупчик М.А., доверенность от 23.08.2022, паспорт, Синюк Д.В., доверенность от 23.08.2022, паспорт,

от Прокурора НСО: Эртель В.А., доверенность N 705 от 11.05.2022, служебное удостоверение,

УСТАНОВИЛ:

Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Арена" (далее - истец, ГКУ НСО "Арена") обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ЭлинАльфа" (далее - ответчик, ООО "ЭлинАльфа") о взыскании неустойки в сумме 13 868 411 рублей 57 копеек за период с 01.11.2020 по 30.07.2021.

В ходе судебного разбирательства по делу истец уточнил исковые требования и просил взыскать с ответчика неустойку в сумме 17 139 105 рублей 69 копеек за период с 01.01.2021 по 30.07.2021.

Суд принял к рассмотрению уточнённые исковые требования как не противоречащие ст. 49 АПК РФ.

К участию в деле в порядке ст. 52 АПК РФ привлечен прокурор Новосибирской области.

Ответчик исковые требования не признал, указав на отсутствие своей вины в нарушении сроков производства работ. Так, ответчик ссылается на невозможность выполнения работ в определённые контрактом сроки ввиду распространения коронавирусной инфекции, длительным приостановлением деятельности большинства поставщиков (субподрядчиков) и переводом сотрудников на удаленную работу. Также ответчик ссылается на наличие неблагоприятных погодных условий в 2021 году (19 дней); длительным согласованием заказчиком рабочей документации и выдачи ее в производство работ. Заявлено о применении ст. 333 ГК РФ и положений постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 N 783 "Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом" (далее - Правила N 783).

Проанализировав исковые требования, исследовав и оценив все представленные доказательства в совокупности согласно части 2 статьи 64, статье 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд установил следующее.

По итогам электронного аукциона между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен государственный контракт от 28.02.2020 N 17, по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по строительству объекта: "Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске" в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение N 1 к контракту) и на условиях, предусмотренных контрактом.

Цена контракта составляет 3 510 592 525 рублей 77 копеек (п. 2.1. контракта).

В соответствии с п. 4.1. контракта сдача подрядчиком и приемка заказчиком соответствующего этапа работ осуществляется в срок, определенный Графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение N 3 контракту), и оформляется подписанием акта приемки этапа строительства объекта (приложение N 4 к контракту).

В соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения N 8 от 11.06.2021 в июне 2021 года подлежали завершению следующие этапы выполнения контракта:

N

Наименование выполнения этапа работ

Стоимость

п/п

этапа, в т.ч. НДС, руб.

1.7

Вентиляция 7 этап

5 117 329, 87

2.10

Проемы (двери, ворота, рольствани, столешницы, окна) 10 этап

2 008 002, 23

2.11

Проемы (двери, ворота, рольствани, столешницы, окна) 11 этап

2 008 002, 23

3.3

Стены и перегородки 3 этап

3 408 490, 34

4.19

Стены. Отделочные работы 19 этап

4 589 772, 86

4.20

Стены. Отделочные работы 20 этап

4 589 772, 86

5.9

Полы 9 этап

3 753 188, 73

5.10

Полы 10 этап

3 753 188, 73

5.11

Полы 11 этап

3 753 188, 73

7.2

Потолки этап 2

4 274 474, 71

8.2

Лестницы внутренние и наружные. Отделочные работы. Этап 2

974 242, 38

9.3

Кондиционирование. Этап 3

4 542512, 35

9.4

Кондиционирование. Этап 4

4 542 512, 35

10.2

Холодоснабжение. Этап 2

1 087 941, 66

15.1

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Система теплоснабжения. Этап 1

2 100 601, 28

16.13

Отопление, вентиляция и кондиционирование ледовых арен. Система вентиляции и кондиционирования. Этап 13

5 285 066, 06

16.14

Отопление, вентиляция и кондиционирование ледовых арен. Система вентиляции и кондиционирования. Этап 14

5 285 066, 06

16.15

Отопление, вентиляция и кондиционирование ледовых арен. Система вентиляции и кондиционирования. Этап 15

5 285 066, 06

19.2

Внутренние сети водоотведения. Этап 2

3 935 758, 18

20.1

Технологические решения. Система водоподготовки воды для

1751542, 05

заливки ледовых арен. Этап 1

21.17

Холодильные центры. Система холодоснабжения ледовых арен. Холодоснабжение систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Этап 17

5 984 728, 54

21.18

Холодильные центры. Система холодоснабжения ледовых арен. Холодоснабжение систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Этап 18

5 984 728, 54

21.19

Холодильные центры. Система холодоснабжения ледовых арен. Холодоснабжение систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Этап 19

5 984 728, 54

21.20

Холодильные центры. Система холодоснабжения ледовых арен. Холодоснабжение систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Этап 20

5 984 728, 54

24.3

Вертикальный транспорт. Этап 3

4 680 166, 50

24.4

Вертикальный транспорт. Этап 4

4 680 166, 50

25.2