Дата принятия: 27 декабря 2022г.
Номер документа: А45-28889/2022
АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 27 декабря 2022 года Дело N А45-28889/2022
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бойковой И.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН: 1105400000430), г. Новосибирск,
к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Эталон" (ОГРН: 1125476171930) г. Новосибирск,
при участии в деле третьих лиц: 1) общества с ограниченной ответственностью "Новосибирская Сервисная Компания" (ОГРН 1155476039586), г. Новосибирск, 2) Мэрия города Новосибирска в лице Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска (ОГРН 1075406030270), г. Новосибирск, 3) общества с ограниченной ответственностью "СибСтройСнаб", г. Новосибирск, 4) общества с ограниченной ответственностью "Центр строительных технологий +" (ОГРН 1065403050404), г. Новосибирск,
о взыскании неустойки за просрочку выполнения обязательств по договорам N РТС254А190219 (Д) от 05.07.2019, N РТС254А190258 (Д) от 18.07.2019, N РТС254А190425 (Д) от 30.10. 2019, N РТС254А190457 (Д) от 29.11.2019 в размере 456 214 рублей 25 копеек,
при участии представителей
истца - Сибирцев Д.А. (паспорт, доверенность от 14.12.2021, диплом)
ответчика - Гробивкин Е.Л. (паспорт, доверенность от 01.01.2022, диплом),
третьих лиц: не явились, извещены,
УСТАНОВИЛ:
Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (далее - истец) обратился с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Эталон" (далее - ответчик) о взыскании неустойки за просрочку выполнения обязательств по договорам N РТС254А190219 (Д) от 05.07.2019, N РТС254А190258 (Д) от 18.07.2019, N РТС254А190425 (Д) от 30.10. 2019, N РТС254А190457 (Д) от 29.11.2019 в размере 456 214 рублей 25 копеек.
В судебном заседании 27.12.2022 представителем истца заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения. Представитель ответчика данное ходатайство поддержал.
Мировое соглашение, представленное суду, подписано сторонами. Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, подтверждаются материалами дела.
Изучив текст и содержание мирового соглашения, суд пришел к выводу, что мировое соглашение не противоречит законам и иным нормативным правовым актам, не нарушает законные права и интересы других лиц, в связи с чем, мировое соглашение подлежит утверждению, а производство по делу подлежит прекращению на основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
70% суммы государственной пошлины по иску подлежит возврату истцу из федерального бюджета на основании абзаца 2 пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, оставшиеся 30% относятся на ответчика по условиям мирового соглашения.
Руководствуясь статьями 139, 141, частью 2 статьи 150, статьями 151, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение от 30.11.2022, заключенное между Фондом модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области и обществом с ограниченной ответственностью "Строительная компания Эталон", в предложенной сторонами редакции следующего содержания:
"Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, именуемый в дальнейшем "Истец", в лице первого заместителя исполнительного директора, Кулешова Дмитрия Владимировича, действующего на основании доверенности N 01 от 10 января 2022 года, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания Эталон", именуемое в дальнейшем "Ответчик", в лице генерального директора Никитина Сергея Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, являющиеся сторонами по делу N А45-28889/2022, рассматриваемому Арбитражным судом Новосибирской области, заключили настоящее Мировое соглашение о нижеследующем:
1. Настоящее Мировое соглашение заключается Истцом и Ответчиком в соответствии со ст.ст. 49, 138-142 АПК РФ в целях устранения спора, возникшего из заключенных между Истцом и Ответчиком договоров N РТС254А190219(Д) от 05 июля 2019 года, N РТС254А190258(Д) от 18 июля 2019 года, N РТС254А190425(Д) от 30 октября 2019 года и N РТС254А190457(Д) от 29 ноября 2019 года.
2. По настоящему Мировому соглашению Ответчик обязуется выплатить Истцу неустойку за просрочку выполнения обязательств по договорам, указанным в п. 1 настоящего Мирового соглашения, в общей сумме 456 214 (четыреста пятьдесят шесть тысяч двести четырнадцать) рублей 25 копеек в следующие сроки:
- 17 465 (семнадцать тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 60 копеек - не позднее 28 февраля 2023 года;
- 116 000 (сто шестнадцать тысяч) рублей - не позднее 31 марта 2023 года;
- 116 000 (сто шестнадцать тысяч) рублей - не позднее 30 апреля 2023 года;
- 116 000 (сто шестнадцать тысяч) рублей - не позднее 31 мая 2023 года;
- 90 748 (девяносто тысяч семьсот сорок восемь) рублей 65 копеек - не позднее 30 июня 2023 года.
3. При утверждении судом настоящего Мирового соглашения 70 % государственной пошлины, уплаченной за рассмотрение искового заявления, подлежат возврату Истцу из бюджета Российской Федерации. 30 % государственной пошлины в сумме 3 637 (три тысячи шестьсот тридцать семь) рублей 20 копеек выплачивается Истцу Ответчиком в срок не позднее 30 июня 2023 года.
4. Реквизиты для перечисления денежных средств, указанных в п.п. 2, 3 настоящего Мирового соглашения:
Наименование банка: Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск
БИК 045004641
КПП 540501001
р/с 40703810744020000140
к/с 30101810500000000641.
5. Понесенные Истцом и Ответчиком судебные издержки, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.
6. Подписывая настоящее Мировое соглашение, Истец подтверждает, что не имеет более каких-либо требований к Ответчику, связанных со сроками выполнения обязательств по договорам, указанным в п. 1 настоящего Мирового соглашения.
7. Истец и Ответчик подтверждают, что настоящее Мировое соглашение не противоречит закону, не нарушает прав и законных интересов других лиц.
8. Истец и Ответчик просят суд утвердить настоящее Мировое соглашение, а производство по делу прекратить.
9. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, Истцу и Ответчику известны и понятны.
10. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах: по одному для Истца и Ответчика, один экземпляр приобщается к материалам судебного дела. Подписи".
Производство по делу прекратить.
Возвратить Фонду модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН: 1105400000430) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 8 486 рублей 80 копеек.
Выдать исполнительный лист по заявлению истца в случае неисполнения условий мирового соглашения.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.
Судья О.В.Суворова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
