Дата принятия: 22 декабря 2022г.
Номер документа: А40-72447/2020
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 22 декабря 2022 года Дело N А40-72447/2020
Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Балтаевой М.Х.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
общества с ограниченной ответственностью "ТЮС-Байкал" (ОГРН: 1163850063850, ИНН: 3808194465)
к обществу с ограниченной ответственностью "БАЙКАЛМОСТ" (ОГРН: 1053848031819, ИНН: 3837003443)
третье лицо: в/у ООО "ТЮС-Байкал" Силивеев Илья Михайлович
о взыскании штрафа за просрочку предоставления графика производства работ по договору субподряда
и приложенные к исковому заявлению документы,
при участии представителей сторон:
от истца - не явился, извещен
от ответчика - не явился, извещен
от третьего лица - не явилось, извещено
Суд установил: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮС-Байкал" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛМОСТ" о взыскании штрафа за просрочку предоставления графика производства работ по договору субподряда в размере 61 851 808, 53 руб.
Полномочные представители сторон в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства истец, ответчик и третье лицо извещены в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 156 АПК РФ.
Через электронную систему "Мой Арбитр" 22.12.2022 г. (согласно штампу канцелярии) в суд поступило письменное ходатайство истца об отказе от заявленных требований в порядке ст. 49 АПК РФ, в котором истец отказывается от заявленных требований в полном объеме, просит производство по делу прекратить.
Учитывая изложенное, суд, рассмотрев заявленное ходатайство истца, пришел к выводу о его удовлетворении, т.к. это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.
Письменный текст ходатайства истца приобщен судом к материалам дела.
Судебные расходы распределяются между сторонами в порядке ст. 110 АПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 49, 110, п.4 ч.1 ст. 150 АПК РФ, ст.ст. 151, 184, 185 АПК РФ суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявленный отказ от иска.
Прекратить производство по делу N А40-72447/20-15-533 по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮС-Байкал" к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛМОСТ" о взыскании штрафа за просрочку предоставления графика производства работ по договору субподряда в размере 61 851 808, 53 руб.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ТЮС-Байкал" в Федеральный бюджет РФ государственную пошлину в размере 60 000 руб.
Определение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в месячный срок со дня вынесения.
Судья: М.А. Ведерников
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
