Решение Арбитражного суда города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)

от 16 марта 2023 года Дело N А40-299013/2022

(в порядке ст. 229 АПК РФ)

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Вольской К.В. (единолично)

рассмотрев в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ,

дело по иску АО "РЖДстрой" (ОГРН 1067746082546, ИНН 7708587205)

к ответчику ООО "СК СтройИнвест" (ОГРН 1197746055308, ИНН 7722471330)

о взыскании на основании договора на выполнение комплекса строительно-монтажных работ N 01-22-01-6012 от 15.04.2022 г. суммы штрафа за несоблюдение промежуточных сроков выполнения работ за период с 01.06.2022 г. по 02.10.2022 г. в размере 363 590, 50 руб.; штрафа за нарушение срока окончания строительно-монтажных работ за период с 01.08.2022 г. по 02.10.2022 г. в размере 430 936,10 руб.

без вызова сторон

Руководствуясь ст. ст. 64-68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-170, 176, 180, 181, 227, 228 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "СК СтройИнвест" (ОГРН 1197746055308, ИНН 7722471330) в пользу АО "РЖДстрой" (ОГРН 1067746082546, ИНН 7708587205) сумму штрафа за несоблюдение промежуточных сроков выполнения работ за период с 01.06.2022 г. по 02.10.2022 г. в размере 363 590, 50 руб.; штраф за нарушение срока окончания строительно-монтажных работ за период с 01.08.2022 г. по 02.10.2022 г. в размере 430 936,10 руб. и расходы по государственной пошлине в размере 18 891 руб.

Решение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

Судья К.В.Вольская


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка