Дата принятия: 27 февраля 2023г.
Номер документа: А40-281205/2022
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2023 года Дело N А40-281205/2022
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ликшикова Э.Б., единолично, рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску ФКР МОСКВЫ, 129090, ГОРОД МОСКВА, МИРА ПРОСПЕКТ, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 1, ОГРН: 1157700003230, Дата присвоения ОГРН: 12.03.2015, ИНН: 7701090559
к ООО "ЮГ-ЕВРОСТРОЙ", 344037, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-НА-ДОНУ ГОРОД, 22-Я ЛИНИЯ УЛИЦА, ДОМ 34, КОРПУС А, ОФИС 7, ОГРН: 1176196019251, Дата присвоения ОГРН: 21.04.2017, ИНН: 6167138504
о взыскании 414729 руб. 65 коп.
при участии: без вызова сторон
УСТАНОВИЛ:
ФКР МОСКВЫ, 129090, ГОРОД МОСКВА, МИРА ПРОСПЕКТ, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 1, ОГРН: 1157700003230, Дата присвоения ОГРН: 12.03.2015, ИНН: 7701090559 обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "ЮГ-ЕВРОСТРОЙ", 344037, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-НА-ДОНУ ГОРОД, 22-Я ЛИНИЯ УЛИЦА, ДОМ 34, КОРПУС А, ОФИС 7, ОГРН: 1176196019251, Дата присвоения ОГРН: 21.04.2017, ИНН: 6167138504 о взыскании 414729 руб. 65 коп.
При решении вопроса о принятии искового заявления к производству судом установлены основания, предусмотренные статьей 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 16.12.2022 г. исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.
Копия определения Арбитражного суда г. Москвы от 16.12.2022 г. была направлена лицам, участвующим в деле, а также размещена на официальном сайте Арбитражного суда г. Москвы.
Ко дню принятия решения суд располагает сведениями о получении сторонами копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, что является надлежащим извещением в силу статей 121, 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В срок, установленный определением суда, с учетом п. 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда г. Москвы от 08.10.2012 г. N 62 "О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства.
Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представленных в течение установленного судом срока.
Ответчик представил отзыв, в котором возражает против удовлетворения заявленных требований, ссылаясь на то, что расчет выполнен истцом методологически и арифметически неверно.
Изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между 24.09.2020 г. между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее - Заказчик) и ООО "ЮГ-ЕВРОСТРОИ" (далее Генподрядчик) заключен договор N КР-005882-20 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(-ых) доме(-ах) по адресу(-ам): г. Москва, ЦАО, Колобовский 2-й пер., д. 12 (далее -Договор).
В соответствии с п.2.1 Договора, Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 8 к настоящему Договору) и проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(-ых) дома(-ов) в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (Приложение N 1 к настоящему Договору), по адресу(ам): г.Москва, ЦАО, Колобовский 2-й пер., д. 12 (далее Объект).
Генподрядчик нарушил сроки выполнения работ по Договору.
В соответствии со ст. 708 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
В силу пункта 12.3. Договора, за невыполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по срокам выполнения работ на Объекте (-ах) в соответствии с Графиком производства и стоимости работ, Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере: 0, 1% от стоимости соответствующих работ по элементу (системе) здания за каждый день просрочки (в случае просрочки продолжительностью от 1 до 10 дней); 0,2% от стоимости соответствующих работ по элементу (системе) здания за каждый день просрочки (в случае просрочки продолжительностью свыше 10 дней).
Неустойка взимается со следующего дня, после дня, на который в соответствии с графиком выполнения работ приходится завершение выполнения работ по элементу (системе) здания или этапа работ по отдельному элементу (системе) здания.
В соответствии с Графиком производства работ (приложение N 1 к Договору) по адресу: пер. Колобовский 2-й, д. 12 окончание срока работ по ремонту фасада -31.07.2021 г.
По состоянию на 28.02.2022 г. (до даты расторжения Договора) Генподрядчик не выполнил работы по ремонту фасада, что подтверждается отсутствием акта приемки выполненных работ по данной системе, с учетом приостановки работ с 01.05.2021 по 11.05.2021, с 01.10.2021 по 28.02.2022, с 01.11.2020 по 20.04.2021 и праздничных дней, просрочка выполнения работ составила 32 дня.
В соответствии с Графиком производства работ (приложение N 1 к Договору) по адресу: пер. Колобовский 2-й, д. 12 окончание срока работ по ремонту крыши -31.07.2021 г.
По состоянию на 28.02.2022 г. (до даты расторжения Договора) Генподрядчик не выполнил работы по ремонту крыши, что подтверждается отсутствием акта приемки выполненных работ по данной системе, с учетом приостановки работ с 01.05.2021 по 11.05.2021, с 01.10.2021 по 28.02.2022, с 01.11.2020 по 20.04.2021 и праздничных дней, просрочка выполнения работ составила 32 дня на сумму 414 729, 65 руб.
Пунктом 1 статьи 329 ГК РФ определено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.
Согласно пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства надлежащим образом, должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором.
Таким образом, исковые требования в части взыскания неустойки подлежат удовлетворению в полном размере.
Довод ответчика о том, что расчет выполнен истцом методологически и арифметически неверно является несостоятельным, поскольку опровергается представленными в дело доказательствами.
В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 АПК РФ и другие положения Кодекса, признает обоснованными исковые требования, заявленные ФКР МОСКВЫ, 129090, ГОРОД МОСКВА, МИРА ПРОСПЕКТ, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 1, ОГРН: 1157700003230, Дата присвоения ОГРН: 12.03.2015, ИНН: 7701090559 к ООО "ЮГ-ЕВРОСТРОЙ", 344037, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-НА-ДОНУ ГОРОД, 22-Я ЛИНИЯ УЛИЦА, ДОМ 34, КОРПУС А, ОФИС 7, ОГРН: 1176196019251, Дата присвоения ОГРН: 21.04.2017, ИНН: 6167138504.
Расходы по госпошлине полежат распределению в соответствии со ст. 110 АПК РФ.
На основании статей 8, 9, 11, 12, 307-310, 330, 333, 421, 422, 431, 702, 708 ГК РФ руководствуясь статьями 41, 65, 71, 75, 110, 112, 121-124, 162, 166-171, 176, 177, 180- 182, 226-229 АПК РФ, арбитражный суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении ходатайства ответчика о переходе к рассмотрению дела, по общим правилам искового производства, отказать.
Взыскать с ООО "ЮГ-ЕВРОСТРОЙ", 344037, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-НА-ДОНУ ГОРОД, 22-Я ЛИНИЯ УЛИЦА, ДОМ 34, КОРПУС А, ОФИС 7, ОГРН: 1176196019251, Дата присвоения ОГРН: 21.04.2017, ИНН: 6167138504 в пользу ФКР МОСКВЫ, 129090, ГОРОД МОСКВА, МИРА ПРОСПЕКТ, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 1, ОГРН: 1157700003230, Дата присвоения ОГРН: 12.03.2015, ИНН: 7701090559 неустойку в размере 414729 (четыреста четырнадцать тысяч семьсот двадцать девять) руб. 65 коп., а также расходы по госпошлине в размере 11295 (одиннадцать тысяч двести девяносто пять) руб.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.
Судья Э.Б. Ликшиков
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
