Решение Арбитражного суда города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ

от 7 марта 2023 года Дело N А40-278434/2022

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ дело по иску ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (125167, ГОРОД МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 37, КОРПУС 7, ОГРН: 1027739057500, Дата присвоения ОГРН: 09.08.2002, ИНН: 7734135124) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИМПУЛЬС" (115533, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГАТИНО-САДОВНИКИ, АНДРОПОВА ПР-КТ, Д. 22, КОМ. 21, 42, 43, 44, 45, ОГРН: 1037739033947, Дата присвоения ОГРН: 08.01.2003, ИНН: 7723014858) о взыскании 72 114, 51 руб.,

без вызова сторон,

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное унитарное предприятие "ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИМПУЛЬС" о взыскании неустойки в размере 72 114, 51 руб.

Ко дню принятия решения суд располагает сведениями о получении сторонами копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, что является надлежащим извещением в силу статей 121, 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представленных в течение установленного судом срока.

Решение в порядке ст. 229 АПК РФ принято 13 февраля 2023 г.

В суд поступила апелляционная жалоба ответчика на решение суда.

В силу ч. 2 ст. 229 АПК РФ, по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

От ответчика в электронном виде поступил отзыв с возражениями против удовлетворения исковых требований.

От истца поступили возражения на отзыв.

Суд, рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, пришел к следующим выводам.

Как установлено судом, между Федеральным государственным унитарным предприятием "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие "ИМПУЛЬС" (Подрядчик) 29.06.2021 г. заключен договор N 32110338605 на работы по демонтажу кабелей связи для нужд Филиала "ЦРОС ГА" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (далее - Договор).

Общая протяженность подлежащих демонтажу по Договору кабелей связи КУ 1363-1 (инв.N 21000002230) и КУ 1363-2 (инв.N 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0, 9 и ТЗГ-37х4х1,2 составляет - 16 698,20 метров, из них: кабель по телефонной канализации - 8 266,70 метров; кабель в грунте - 2 324,20 метров; кабель по коллекторам - 5 609,00 метров; кабель по мостам - 498,30 метров.

В соответствии с п. 1.4 Договора работы по Договору должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме в течение 60 календарных дней с даты заключения Договора (29.06.2021), то есть, не позднее 28.08.2021.

Демонтаж ответчиком всех указанных кабелей по Договору по состоянию на 31.08.2021 подтверждается следующими, представленными ответчиком истцу с целью получения полной оплаты по Договору, документами: актом N 720 от 31.08.2021 сдачи-приемки выполненных работ по демонтажу коммуникаций общей протяженностью 412, 00 метров, подписанным представителями ГБУ "Гормост", ООО ПКП "Импульс", ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"; актом N 721 от 31.08.2021 сдачи-приемки выполненных работ по демонтажу коммуникаций общей протяженностью 86,30 метров, подписанным представителями ГБУ "Гормост", ООО ПКП "Импульс", ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"; актом N 1106 от 20.08.2021 о выполнении работ по демонтажу кабельных линий - кабелей связи общей протяженностью 1530,00 метров, подписанным представителями АО "Москоллектор", ООО ПКП "Импульс", ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" и утвержденного генеральным директором АО "Москоллектор" О.А. Панкратовым 20.08.2021; актом N 1107 от 20.08.2021 о выполнении работ по демонтажу кабельных линий - кабелей связи общей протяженностью 4079,00 метров, подписанным представителями АО "Москоллектор", ООО ПКП "Импульс", ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" и утвержденного генеральным директором АО "Москоллектор" О.А. Панкратовым 20.08.2021; актом б/н о выполнении работ по демонтажу 27.08.2021 кабеля связи общей протяжённостью 2324,20 метров, подписанным представителями ООО ПКП "Импульс" и ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"; ведомостью б/н от 22.07.2021 внешнего осмотра линейно-кабельных сооружений связи о демонтаже кабеля общей протяженностью 8266,70 метров, подписанной представителями ПАО МГТС и ООО ПКП "Импульс", без участия представителей ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

В соответствии с п. 4.4. Договора, п. 8.7. Технического задания (Приложение N 1 к Договору) по окончании проведения работ по демонтажу кабелей связи Подрядчик обязан передать Заказчику демонтированные кабели связи (лом) по акту приема-передачи, который подписывают Подрядчик и Заказчик.

Заказчик после получения от Подрядчика демонтированных кабелей (лома) передает их Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (М-15) для дальнейшего вывоза лома (демонтированных кабелей связи) и его сдачи в специализированную организацию по рыночной стоимости лома цветных металлов (черных металлов), зафиксированной на день, предшествующий сдаче лома Подрядчиком.

Форма накладной на отпуск материалов на сторону (М-15), утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а, содержит требование об указании в данной накладной наименования передаваемых от Заказчика Подрядчику материальных ценностей, единиц их измерения, количества, цены за единицу измерения, общей суммы стоимости передаваемых материальных ценностей.

Следовательно, в соответствии с условиями Договора, по окончании проведения работ по демонтажу кабелей связи, Заказчик передает Подрядчику материальные ценности (демонтированные кабели связи) по накладной на отпуск материалов на сторону (М-15), содержащей наименования содержащихся в демонтированных кабелях связи материальных ценностей (цветных и черных металлов), единиц их измерения, количества, цены за единицу измерения, общей суммы стоимости материальных ценностей.

В соответствии с п. 4.5 Договора после передачи от Заказчика к Подрядчику демонтированных кабелей связи (лома) по накладной на отпуск материалов на сторону (М-15) по факту сдачи лома Подрядчик перечисляет денежные средства, полученные от специализированной организации за сданный лом, на расчетный счет Заказчика.

В соответствии с пунктом 8.8 раздела 8 "Требования к выполнению работ Подрядчиком" Технического задания по факту сдачи лома Подрядчик перечисляет денежные средства, полученные от специализированной организации за сданный лом, на расчетный счет Заказчика.

В соответствии с пунктом 3.4 Договора Заказчик оплачивает Подрядчику 100% от общей стоимости работ по Договору только после перечисления Подрядчиком денежных средств Заказчику в соответствии с п. 4.5 Договора.

Следовательно, в обязанности ответчика по Договору входит перечисление денежных средств, полученных от специализированной организации за сданный лом, на расчетный счет истца.

При отсутствии перечисления ответчиком истцу всех денежных средств за сданный лом, истец не обязан оплатить работы ответчика по Договору.

В соответствии с п. 4.8 Договора Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

В соответствии с п. 7.3. Договора за каждый факт просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе начислить Подрядчику, а Подрядчик в этом случае обязан оплатить неустойку. Неустойка начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Банка России от Цены Договора.

В соответствии с п. 2.4. Договора Заказчик вправе: требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, а также, требовать своевременного устранения выявленных недостатков (п. 2.4.1. Договора); требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных отчетных документов и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и условиями Договора (п. 2.4.3. Договора); отказаться от приемки результатов выполненных работ в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе, в случае обнаружения неустранимых недостатков (п. 2.4.4. Договора).

Общий вес меди, подлежащей передаче в соответствии с п. 4.4. Договора, п. 8.7. Технического задания (Приложение N 1 к Договору) от ООО ПКП "Импульс" к ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" в составе демонтированных по договору N 32110338605 от 29.06.2021 кабелей связи КУ 1363-1 (инв. N 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. N 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0, 9 и ТЗГ-37х4х1,2 составляет 23 848 килограмм 700 грамм.

Общий вес свинца, подлежащего передаче в соответствии с п. 4.4 Договора, п. 8.7 Технического задания (Приложение N 1 к Договору) от ООО ПКП "Импульс" к ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" в составе демонтированных по договору N 32110338605 от 29.06.2021 кабелей связи КУ 1363-1 (инв. N 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. N 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0, 9 и ТЗГ-37х4х1,2 составляет 42 562 килограмма 84 грамм.

Общий вес меди и свинца, подлежащих передаче в соответствии с п. 4.4. Договора, п. 8.7 Технического задания (Приложение N 1 к Договору) от ООО ПКП "Импульс" к ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" в составе демонтированных по договору N 32110338605 от 29.06.2021 кабелей связи КУ 1363-1 (инв. N 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. N 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0, 9 и ТЗГ-37х4х1,2 составляет = 23 848,70 (общий вес меди) + 42 562,84 (общий вес свинца) = 66 411,54 (кг).

Общая стоимость меди, подлежащей передаче в соответствии с п. 4.4. Договора, п. 8.7. Технического задания (Приложение N 1 к Договору) от ООО ПКП "Импульс" к ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" в составе демонтированных по договору N 32110338605 от 29.06.2021 кабелей связи КУ 1363-1 (инв. N 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. N 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0, 9 и ТЗГ-37х4х1,2 составляет 16 311 825 (Шестнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 37 (тридцать семь) копеек.

Общая стоимость свинца, подлежащего передаче в соответствии с п. 4.4. Договора, п. 8.7. Технического задания (Приложение N 1 к Договору) от ООО ПКП "Импульс" к ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" в составе демонтированных по договору N 32110338605 от 29.06.2021 кабелей связи КУ 1363-1 (инв. N 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. N 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0, 9 и ТЗГ-37х4х1,2 составляет 7 665 708 (Семь миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч семьсот восемь) рублей 42 (сорок две) копейки.

Таким образом, общая стоимость меди и свинца, подлежащих передаче в соответствии с п. 4.4 Договора, п. 8.7. Технического задания (Приложение N 1 к Договору) от ООО ПКП "Импульс" к ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" в составе демонтированных по договору N 32110338605 от 29.06.2021 кабелей связи КУ 1363-1 (инв. N 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. N 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0, 9 и ТЗГ-37х4х1,2 составляет = 16 311 825,37 (общая стоимость меди в руб.) + 7 665 708,42 (общая стоимость свинца в руб.) = 23 977 533 (Двадцать три миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот тридцать три) рубля 79 (семьдесят девять) копеек.

При этом, по состоянию на 11.10.2022, в нарушение требований п. 4.4. Договора, п. 8.7. Технического задания (Приложение N 1 к Договору) указанные демонтированные кабелей связи КУ 1363-1 (инв. N 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. N 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0, 9 и ТЗГ-37х4х1,2, содержащие материальных ценностей (медь и свинец) общей массой 66 411,54 кг на общую стоимость 23 977 533,79 руб. не переданы Подрядчиком Заказчику по акту приема-передачи материалов, в связи с чем, Заказчик не имел возможности передать и не передал указанные демонтированные кабели (лом) по накладной на отпуск материалов на сторону (М-15) Подрядчику с целью дальнейшего вывоза Подрядчиком лома (демонтированного кабеля связи) и его сдачи в специализированную организацию по рыночной стоимости лома цветных металлов (черных металлов).

Общий вес демонтированных кабелей связи КУ 1363-1 (инв. N 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. N 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0, 9 и ТЗГ-37х4х1,2 Заказчика не может быть менее веса находившихся в нём меди и свинца, то есть, не может быть менее 66 411 килограмм 540 грамм.

Следовательно, обязательства по Договору по состоянию на 11.10.2022 Подрядчиком в нарушение условий пунктов 1.4, 4.4. Договора, п. 8.7. Технического задания в полном объеме не выполнены.

При этом, Подрядчик с даты заключения Договора не обращался к Заказчику с разъяснениями по вопросам получения Подрядчиком демонтированных кабелей от Заказчика для их последующей передачи в лицензированную организацию по переработке цветных и чёрных металлов демонтированных кабелей связи (лома) Заказчика.

Самовольные вывоз и сдача Подрядчиком в лицензированную организацию по переработке цветных и чёрных металлов демонтированных кабелей связи Заказчика КУ 1363-1 (инв. N 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. N 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0, 9 и ТЗГ-37х4х1,2, содержащих меди и свинца на общую сумму 23 977 533,79 руб., при отсутствии разрешения Заказчика на переработку или иного использования его собственности (имущества), которое подтверждается в соответствии с условиями Договора только подписанием Заказчиком и Подрядчиком предусмотренных Договором накладных на отпуск материалов на сторону (М-15), являются незаконными.

В адрес ООО ПКП "ИМПУЛЬС" была направлена претензия Филиала "ЦРОС ГА" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" от 15.10.2021 N 2101.02.4-3148 с требованием предоставить Заказчику все демонтированные Подрядчиком кабели связи КУ 1363-1 (инв. N 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. N 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0, 9 и ТЗГ-37х4х1,2 для осмотра их в натуре, передаче от Подрядчика Заказчику по акту приема-передачи материалов лома и оформления их последующей передачи от Заказчика Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (М-15) для переработки специализированной организацией (претензия вручена контрагенту 25.10.2021, отправление с почтовым идентификатором N 80092965733082).

Данная претензия Филиала "ЦРОС ГА" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" от 15.10.2021 Подрядчиком добровольно не удовлетворена, демонтированные кабели Подрядчиком Заказчику не представлены.

В адрес ООО ПКП "ИМПУЛЬС" дополнительно направлена претензия Филиала "ЦРОС ГА" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" от 18.11.2021 N 2101.02.4-3658 с повторным требованием предоставить Заказчику все демонтированные Подрядчиком кабели связи КУ 1363-1 (инв. N 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. N 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0, 9 и ТЗГ-37х4х1,2 для осмотра их в натуре, передаче от Подрядчика Заказчику по акту приема-передачи материалов лома и оформления их последующей передачи от Заказчика Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (М-15) для переработки специализированной организацией (претензия вручена контрагенту 26.11.2021, отправление с почтовым идентификатором N 80095966298604).

Данная претензия Филиала "ЦРОС ГА" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" от 18.11.2021 Подрядчиком также добровольно не удовлетворена, демонтированные кабели связи КУ 1363-1 (инв. N 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. N 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0, 9 и ТЗГ-37х4х1,2 Подрядчиком Заказчику для их последующей передачи от Заказчика Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (М-15) в специализированную организацию не представлены.

Как следствие неисполнения обязательств по передаче Подрядчиком Заказчику лома демонтированных кабелей связи на основании акта приема-передачи материалов, Заказчик не имел возможности передать и не передал указанные демонтированные кабели связи КУ 1363-1 (инв. N 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. N 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0, 9 и ТЗГ-37х4х1,2 по накладной на отпуск материалов на сторону (М-15) Подрядчику, а Подрядчик не перечислил на расчётный счет Заказчика денежные средства за лом, содержащий 23 848,70 кг меди и 42 562,84 кг свинца, общей стоимостью 23 977 533,79 руб.

В соответствии с пунктом 1.3. Договора работы выполняются в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1) и условиями данного договора.

В соответствии с пунктом 1.4. Договора работы должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора.

В соответствии с пунктом 4.5. раздела 4 "Порядок выполнения и сдачи-приемки работ" Договора по факту сдачи лома Подрядчик перечисляет денежные средства, полученные от специализированной организации за сданный лом, на расчетный счет Заказчика.

В соответствии с пунктом 3.4. Договора Заказчик оплачивает Подрядчику 100% от общей стоимости работ по Договору только после перечисления Подрядчиком денежных средств Заказчику в соответствии с п. 4.5. Договора.

В соответствии с пунктом 8.8. раздела 8 "Требования к выполнению работ Подрядчиком" Технического задания (Приложение N 1 к Договору) по факту сдачи лома Подрядчик (ООО ПКП "Импульс") перечисляет денежные средства, полученные от специализированной организации за сданный лом, на расчетный счет Заказчика (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД").

Следовательно, в обязанности ответчика по Договору входит перечисление всех денежных средств, полученных от специализированной организации за сданный лом, на расчетный счет истца; при отсутствии перечисления ответчиком истцу всех денежных средств за сданный лом, истец не обязан оплатить работы ответчика по Договору.

По состоянию на 11.10.2022 ответчик не перечислил истцу подтвержденные ответчиком доходы, полученные ООО ПКП "Импульс" за цветной металл от сданной в специализированную организацию части демонтированных кабелей связи истца по приёмо-сдаточному акту N 2, акту оказанных услуг N 2 от 27.08.2021, на сумму 224 139, 07 руб. (Приложение N 3 к договору N У-1-07/2021/9044 от 01.07.2021) и за цветной металл по приёмо-сдаточному акту N 3, акту оказанных услуг N 3 от 27.08.2021 на сумму 209 820,45 руб. (Приложение N 3 к договору N У-1-07/2021/9044 от 01.07.2021), что также подтверждает ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по Договору путём удержания у себя до настоящего времени 433 959,52 руб. (224 139,07 руб. + 209 820,45 руб. = 433 959,52 руб.) за цветной металл истца.

20.05.2022 г. ответчик предоставил дополнительно истцу документы, подтверждающие утилизацию ответчиком 27.08.2021 г. в специализированной организации ООО "ТехноРециклинг" лома (демонтированных кабелей связи) по Договору весом 20 576, 00 (двадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) килограмм, содержащего цветные металлы (меди 2 152,80 кг и свинца 4 269,20 кг) ещё на сумму 1 594 763,00 руб. дополнительно к 306 685,19 руб., перечисленным истцу платежным поручением N 607 от 08.09.2021.

Таким образом, по состоянию на 11.10.2022 ответчик перечислил истцу платежным поручением N 607 от 08.09.2021 только 306 685, 19 руб. (что составляет 1,2 (один целый две десятых) процента от общей стоимости находившихся в демонтированных кабелях цветных металлов 23 977 533,79 руб.), незаконно удерживая у себя до настоящего времени 433 963,88 руб. + 1 594 763,00 руб. = 2 028 726,88 руб., которые обязан был перечислить истцу в соответствии с обязательствами, предусмотренными пунктом 4.5. Договора, пунктом 3.1., 8.8. Технического задания (Приложение к Договору).

Вступившим 07.06.2022 в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 28.03.2022 по делу N А40-290290/21-96-1917 установлено, что в соответствии с п. 4.4. договора N 32110338605 от 29.06.2021, п. 8.7. технического задания к данному договору по окончании проведения работ по демонтажу кабелей связи ответчик ООО ПКП "Импульс" обязан передать истцу ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" все демонтированные кабели связи (лом) по акту приема-передачи.

Самовольные вывоз и сдача ответчиком в лицензированную организацию по переработке цветных и чёрных металлов демонтированных кабелей связи (лома) истца, при отсутствии разрешения истца на переработку или иное использования его собственности (имущества), противоречат условиям п. 4.4. договора N 32110338605 от 29.06.2021, п. 8.7. технического задания к данному договору и, следовательно, являются незаконными.

Демонтированные ответчиком ООО ПКП "Импульс" и самовольно вывезенные им кабели связи (лом) по договору N 32110338605 от 29.06.2021 содержат 23 848, 70 (Двадцать три тысячи восемьсот сорок восемь килограмм семьсот грамм) килограмма меди и 42 562,84 (Сорок две тысячи пятьсот шестьдесят два килограмма восемьсот сорок грамм) килограмма свинца общей стоимостью 23 977 533,79 руб. (Двадцать три миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот тридцать три рубля семьдесят девять копеек).

В постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-28235/2022 от 07.06.2022 по делу N А40-290290/21-96-1917 установлено, что, по состоянию на 15.04.2022 ответчик ООО ПКП "ИМПУЛЬС" перечислил на счёт истца ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" за сданный в специализированную организацию лом кабелей всего лишь 306 685, 19 руб., что составляет 1,2 (один целый две десятых) процента от общей стоимости находившихся в демонтированных кабелях цветных металлов 23 977 533,79 руб.

Вступившим 29.08.2022 в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 12.04.2022 по делу N А40-290262/21-3-2040, в котором участвовали истец и ответчик, установлено, что доводы ответчика о демонтаже им кабелей с иными техническими характеристиками, чем указаны в договоре N 32110338605 от 29.06.2021 и в подписанных ответчиком ООО ПКП "Импульс", владельцами кабельных канализаций (коллекторов) и представленных истцом в материалы настоящего дела актами N 720 от 31.08.2021, N 721 от 31.08.2021, N 1106 от 20.08.2021, N 1107 от 20.08.2021, актом б/н о выполнении работ по демонтажу кабеля 27.08.2021, ведомостью б/н от 22.07.2021, не подтверждены надлежащими и относимыми доказательствами.