Решение Арбитражного суда города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)

от 21 февраля 2023 года Дело N А40-262629/2022

(в порядке ст. 229 АПК РФ)

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Абрамовой Е.А.

рассмотрев в порядке упрощенного производства, по правилам главы 29 АПК РФ, дело по иску АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЭЛ-СТРОЙ" (115230, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГАТИНО-САДОВНИКИ, ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 47, К. 4, ПОМЕЩ. XV, ОГРН: 1057747396497, Дата присвоения ОГРН: 06.07.2005, ИНН: 7726523814, КПП: 772401001) к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС" (663690, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗЕЛЕНОГОРСК ГОРОД, МАЙСКОЕ ШОССЕ УЛИЦА, ДОМ 27, КОРПУС 3, ОГРН: 1022401483720, Дата присвоения ОГРН: 05.09.2002, ИНН: 2453008957, КПП: 245301001)

о взыскании 228 791, 98 рублей,

без вызова сторон,

РЕШИЛ:

Отказать ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

Отказать ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" в удовлетворении ходатайства о привлечении в дело АО "Производственное объединение "Электрохимический завод" (ИНН: 2453013555, ОГРН: 1082453000410), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 1; АО "СМНУ-70" (ИНН: 5410130683 ОГРН: 1025403905889) 663694, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дунаевского, д. 16; ООО "ЕСЦ" (ИНН: 2453016806 ОГРН: 1122448000531), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 35 "А"; ЗАО "Монтажно-строительное управление"-74 (ИНН: 7024016098 ОГРН: 1027001684929), 636000, Томская область, г. Северск, ул. Кузьминка, п/я 237 в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Отказать ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" в удовлетворении ходатайства об объединении дела N А40-263263/2022-83-1427 с настоящим дело для совместного рассмотрения.

Взыскать с ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" в пользу АО "ТВЭЛ-СТРОЙ" неустойку в сумме 228 791 руб. 97 коп., а также расходы по госпошлине в сумме 7 575 руб. 84 коп.

Взыскать с ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" в пользу АО "ТВЭЛ-СТРОЙ" неустойку за период с 01.11.2022 по день фактического исполнения обязательства по договору субподряда от 09.03.2021 N 24-26400/21/021-дсп из расчета в размере 0, 1% от стоимости невыполненных работ по договору субподряда от 09.03.2021 N 24-26400/21/021-дспза каждый календарный день просрочки.

Решение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в течение 15-ти дней со дня принятия в арбитражный суд апелляционной инстанции, а в случае составления мотивированного решения - в течение 15-ти дней со дня принятия решения в полном объеме.

Судья: Е.А. Абрамова


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка