Решение Арбитражного суда города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ

от 20 марта 2023 года Дело N А40-228110/2022

Арбитражный суд Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,

при ведении протокола секретарём судебного заседания Будагиловой Б.Б.,

с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ" (125057, ГОРОД МОСКВА, ОСТРЯКОВА УЛИЦА, ДОМ 6, ЭТ 2 ПОМ III КОМ 9, ОГРН: 1057746085341, Дата присвоения ОГРН: 25.01.2005, ИНН: 7743549178, КПП: 771401001) к обществу с ограниченной ответственностью "СТЕКЛОСТРОЙСЕРВИС" (125319, ГОРОД МОСКВА, БОЛЬШОЙ КОПТЕВСКИЙ ПРОЕЗД, 10, 2, ОГРН: 1087746806883, Дата присвоения ОГРН: 04.07.2008, ИНН: 7714746291, КПП: 771401001) о взыскании 104 051 861, 51 руб.

Третье лицо: Перлин Вадим Григорьевич,

При участии:

От истца: Ющенко П.И. дов. от 27.10.2022г. диплом

От ответчика: Колесников А.С. дов. от 22.01.2023г., удостоверение адвоката,

От третьего лица: Булыгина Е.О. дов. от 25.10.2022г. диплом

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СТЕКЛОСТРОЙСЕРВИС" о взыскании неосновательного обогащения по Договору N Б-09/11/17-П-7/8/9/10 от 08.11.2017 в размере 225 000, 00 руб., неустойки на основании п. 12.3 Договора N Б-09/11/17-П-7/8/9/10 от 08.11.2017 в размере 1 425 628,05 руб., рассчитанную за период с 01.07.2017 по 05.05.2022, процентов согласно ст. 395 ГК РФ по Договору N Б-09/11/17-П-7/8/9/10 от 08.11.2017 в размере 9 490,07 руб., рассчитанные за период с 06.05.2022 по 16.10.2022, с дальнейшим начислением с 17.10.2022 по дату возврата суммы долга в размере 225 000,00 руб. включительно; неосновательного обогащения по Договору N Б-14/03/17-П-7 от 14.03.2017 в размере 1 975 071,89 руб., неустойки на основании п. 12.3 Договора N Б-14/03/17-П-7 от 14.03.2017 в размере 99 420 408,22 руб., рассчитанную за период с 31.08.2017 по 05.05.2022, процентов согласно ст. 395 ГК РФ по Договору N Б-14/03/17-П-7 от 14.03.2017 в размере 83 304,75 руб., рассчитанные за период с 06.05.2022 по 16.10.2022, с дальнейшим начислением с 17.10.2022 по дату возврата суммы долга в размере 1 975 081,89 руб. включительно, неосновательного обогащения по Договору N К-28/09/17-П от 29.09.2017 в размере 242 970,75 руб., неустойки на основании п. 12.3 Договора N К-28/09/17-П от 29.09.2017 в размере 659 739,75 руб., рассчитанную за период с 21.10.2017 по 05.05.2022, процентов согласно ст. 395 ГК РФ по Договору N К-28/09/17-П от 29.09.2017 в размере 10 248,03 руб., рассчитанные за период с 06.05.2022 по 16.10.2022, с дальнейшим начислением с 17.10.2022 по дату возврата суммы долга в размере 242 970,75 руб. включительно.

Определением суда от 09.03.2023 г. исправлена опечатка в резолютивной части решения суда от 10.02.2023 г.

Представитель третьего лита ходатайствовал о привлечении в качестве третьего лица: конкурсного управляющего ООО "Строитель" Погодина А. Г.

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Таким образом, третье лицо без самостоятельных требований - это предполагаемый участник материально-правового отношения, связанного по объекту и по составу с тем, которое является предметом разбирательства в арбитражном суде. Основанием для вступления в дело третьего лица является возможность предъявления иска к третьему лицу или возникновения права на иск у третьего лица, обусловленная взаимосвязанностью основного спорного правоотношения между стороной и третьим лицом. Целью участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, является предотвращение неблагоприятных для них последствий и в отличие от третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, интересы третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, не противоречат интересам истцов или ответчиков, на стороне которых третьи лица выступают.

Из содержания данной статьи следует, что вопрос о вступлении в дело третьих лиц решается по усмотрению суда. При этом суд исходит из конкретных обстоятельств спора и должен проверить может ли повлиять принимаемый судебный акт на права и законные интересы третьего лица.

Лицо, чтобы быть привлеченным в процесс, должно иметь ярко выраженный материальный интерес на будущее. То есть после разрешения дела судом у таких лиц возникают, изменяются или прекращаются материально-правовые отношения с одной из сторон. То есть после разрешения спора между истцом и ответчиком у третьего лица возникает право на иск или у сторон появляется возможность предъявления иска к третьему лицу, обусловленная взаимосвязью основного спорного правоотношения и правоотношения между стороной и третьим лицом.

Таким образом, обязательным условием для привлечения третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, является то, что принятый судебный акт может повлиять на их права и обязанности.

Суд, руководствуясь статьей 51 АПК РФ, приходит к выводу об отказе в привлечении в качестве третьего лица конкурсного управляющего ООО "Строитель" Погодина А. Г., поскольку суд не усматривает каким образом решение по делу может повлиять на права и обязанности третьего лица по отношению к одной из сторон.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме по заявленным основаниям.

Представитель ответчика возразил против удовлетворения исковых требований.

Представитель третьего лица пояснил позицию по спору.

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, проверив обоснованность исковых требований по имеющимся в деле материалам, суд пришел к следующим выводам.

Как установлено судом, между ООО "Строительно-монтажное управление-6" и ООО "Стеклостройсервис" (Подрядчик) был заключен Договор N Б-09/11/17-П-7/8/9/10 на выполнение подрядных работ по изготовлению противомоскитных сеток при строительстве жилого дома по адресу: г. Москва, САО, район Бескудниковский, мкр. 5, корп.7, 8, 9, 10, от 08.11.2017 (далее - "Договор").

26.07.2021 ООО "Строительно-монтажное управление-6" переименовано в ООО "Строитель" (далее - "Истец", "Генподрядчик").

Согласно п. 2.1 Договора, Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по изготовлению и установке противомоскитных сеток для жилого дома (далее - работы) по адресу: г. Москва, САО, Бескудниковский район, мкр. 5, корп. 7, 8, 9, 10, в соответствии с Рабочей документацией, за Цену и в сроки, установленные настоящим Договором, соблюдая промежуточные сроки и общий срок выполнения работ, установленные Графиком производства работ и стоимостью этапов, а Генподрядчик-принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

Согласно п. 2.2 Договора, результатом выполненных Работ по Договору является законченный объем работ, согласно п. 2.1 Договора, который сдан Генподрядчику в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

Согласно п. 3.1 Договора, Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, установленные Договором и Графиком производства работ.

Согласно п. 3.2 Договора, начало Работ - в течение 14 дней с момента перечисления первого авансового платежа, в соответствии с Графиком финансирования (приложение N 3 к Договору).

Согласно п. 3.3 Договора, дата окончания Работ - 30.11.2017.

Согласно п. 4.1 Договора, цена Договора является твердой на весь период выполнения Работ и составляет 881 650, 00 руб., в том числе НДС 20% - 134 488,98 руб.

В цену Договора входят все расходы, прибыль, налоги, Подрядчика. Изменение цены Договора не допускается. Если Подрядчик при подписании Договора ошибся в расчетах, то он обязан выполнить работы за свой счет, не предъявляя требований об увеличении цены работ к Генподрядчику.

Согласно п. 4.3.1 Договора, оплата выполненных работ осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) за отчётный месяц, при условии подтверждения работ Генподрядчиком (п. 6.2 Договора) в размере 98% от стоимости Работ, указанной в Акте о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) с учетом удержания авансового платежа.

При этом денежная сумма в размере 2% от стоимости Работ, указанной в акте о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), удерживается Генподрядчиком в качестве обеспечения выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств (сумма гарантийного удержания). Сумма гарантийного удержания возвращается в размере 2 % от стоимости Работ, в период действия Гарантийного срока, в течение 15 календарных дней после подписания Акта итоговой приемки законченного объекта Генподрядчиком.

Согласно п. 4.3.2 Договора, Генподрядчик перечисляет авансовый авансовые суммы согласно Графика финансирования (Приложение N 3) к Договору.

В соответствии с п. 4.3.3 Договора Подрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм на выполнение Работ в рамках исполнения обязательства по Договору.

Согласно п. 4.4.3 Договора, обязательства Генподрядчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет Подрядчика.

Истец перечислил Ответчику денежные средства в размере 500 000, 00 руб.

При этом, Ответчик свои обязательства перед Истцом в рамках Договора исполнил на сумму 275 000, 00 руб.

Таким образом, на стороне Ответчика образовалась задолженность в сумме 225 000, 00 руб.

Между ООО "Строительно-монтажное управление-6" и ООО "Стеклостройсервис" был заключен Договор N Б-14/03/17-П-7 на выполнение подрядных работ по остеклению при строительстве жилого дома по адресу: г. Москва, САО, район Бескудниковский, мкр. 5, корп.7 от 14.03.2017 (далее - "Договор").

Согласно п. 2.1 Договора, Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по остеклению индивидуального семисекционного жилого дома (далее - работы) по адресу: г. Москва, САО, Бескудниковский район, мкр. 5, корп. 7, 8, 9, 10, в соответствии с Рабочей документацией, за Цену и в сроки, установленные настоящим Договором, соблюдая промежуточные сроки и общий срок выполнения работ, установленные Графиком производства работ и стоимостью этапов, а Генподрядчик-принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

Согласно п. 2.2 Договора, результатом выполненных Работ по Договору является законченный объем работ, согласно п. 2.1 Договора, который сдан Генподрядчику в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

Согласно п. 3.1 Договора, Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, установленные Договором и Графиком производства работ.

Согласно п. 3.2 Договора, начало Работ - в течение 14 дней с момента перечисления первого авансового платежа, в соответствии с Графиком финансирования (приложение N 3 к Договору).

Согласно п. 3.3 Договора, дата окончания Работ - 30.08.2017.

Согласно п. 4.1 Договора, цена Договора является твердой на весь период выполнения Работ и составляет 58 174 609, 84 руб., в том числе НДС 20% - 8 874 093,03 руб.

В цену Договора входят все расходы, прибыль, налоги, Подрядчика. Изменение цены Договора не допускается. Если Подрядчик при подписании Договора ошибся в расчетах, то он обязан выполнить работы за свой счет, не предъявляя требований об увеличении цены работ к Генподрядчику.

Согласно п. 4.3.1 Договора, оплата выполненных работ осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) за отчётный месяц, при условии подтверждения работ Генподрядчиком (п. 6.2 Договора) в размере 98% от стоимости Работ, указанной в Акте о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) с учетом удержания авансового платежа.

При этом денежная сумма в размере 2% от стоимости Работ, указанной в акте о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), удерживается Генподрядчиком в качестве обеспечения выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств (сумма гарантийного удержания). Сумма гарантийного удержания возвращается в размере 2 % от стоимости Работ, в период действия Гарантийного срока, в течение 15 календарных дней после подписания Акта итоговой приемки законченного объекта Генподрядчиком.

Согласно п. 4.3.2 Договора, Генподрядчик перечисляет авансовый авансовые суммы согласно Графика финансирования (Приложение N 3) к Договору.

В соответствии с п. 4.3.3 Договора Подрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм на выполнение Работ в рамках исполнения обязательства по Договору.

Согласно п. 4.4.3 Договора, обязательства Генподрядчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет Подрядчика.

Истец перечислил Ответчику денежные средства в размере 1 975 071, 89 руб.

Вместе с тем, Ответчик свои обязательства перед Истцом в рамках Договора не исполнил.

Таким образом, на стороне Ответчика образовалась задолженность в сумме 1 975 071, 89 руб.

Между ООО "Строительно-монтажное управление-6" и ООО "Стеклостройсервис" был заключен Договор N К-2 8/09/17-П на выполнение подрядных работ по остеклению при строительстве жилого дома по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район Коньково, кв. 44-47, корп. 14, от 29.09.2017 (далее -"Договор").

Согласно п. 2.1 Договора, Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по остеклению техподполья и входных групп жилого дома жилого дома (далее - работы) по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район Коньково, кв. 44-47, корп. 14, в соответствии с Рабочей документацией, за Цену и в сроки, установленные настоящим Договором, соблюдая промежуточные сроки и общий срок выполнения работ, установленные Графиком производства работ и стоимостью этапов, а Генподрядчик-принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

Согласно п. 2.2 Договора, результатом выполненных Работ по Договору является законченный объем работ, согласно п. 2.1 Договора, который сдан Генподрядчику в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

Согласно п. 3.1 Договора, Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, установленные Договором и Графиком производства работ.

Согласно п. 3.2 Договора, дата начала работ - 02.10.2017.

Согласно п. 3.3 Договора, дата окончания Работ - 20.10.2017.

Согласно п. 4.1 Договора, цена Договора является твердой на весь период выполнения Работ и составляет 205 120, 00 руб., в том числе НДС 20% - 31 289,49 руб.

Дополнительным соглашением N 2 к Договору стоимость работ увеличена на 397 913, 00 руб.

В цену Договора входят все расходы, прибыль, налоги, Подрядчика. Изменение цены Договора не допускается. Если Подрядчик при подписании Договора ошибся в расчетах, то он обязан выполнить работы за свой счет, не предъявляя требований об увеличении цены работ к Генподрядчику.

Согласно п. 4.3.1 Договора, оплата выполненных работ осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) за отчётный месяц, при условии подтверждения работ Генподрядчиком (п. 6.2 Договора) в размере 98% от стоимости Работ, указанной в Акте о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) с учетом удержания авансового платежа.

При этом денежная сумма в размере 2% от стоимости Работ, указанной в акте о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), удерживается Генподрядчиком в качестве обеспечения выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств (сумма гарантийного удержания). Сумма гарантийного удержания возвращается в размере 2 % от стоимости Работ, в период действия Гарантийного срока, в течение 15 календарных дней после подписания Акта итоговой приемки законченного объекта Генподрядчиком.

Согласно п. 4.3.2 Договора, Генподрядчик перечисляет авансовый авансовые суммы согласно Графика финансирования (Приложение N 3) к Договору.

В соответствии с п. 4.3.3 Договора Подрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм на выполнение Работ в рамках исполнения обязательства по Договору.

Согласно п. 4.4.3 Договора, обязательства Генподрядчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет Подрядчика.

Истец перечислил Ответчику денежные средства в размере 242 970, 75 руб.