Определение Арбитражного суда города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 23 января 2023 года Дело N А40-168696/2022

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Галиевой Р.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Челиковым С.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании

дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "БИОКСИОМА" (119311, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, ЛОМОНОСОВСКИЙ ПР-КТ, Д. 25, К. 3, ПОМЕЩ. 9, ОГРН: 1207700316900, Дата присвоения ОГРН: 31.08.2020, ИНН: 9729299554)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "СПК" (107045, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК БОЛЬШОЙ ГОЛОВИН, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 1, МАНСАРДА ЭТАЖ 3 КОМ 1, ОГРН: 1077759874235, Дата присвоения ОГРН: 07.09.2007, ИНН: 7716585843)

о взыскании денежных средств в размере 1 376 958, 15 руб. по договору N МВК-0521/4 от 18.05.2021 г., неустойки в размере 3 652 760,99 руб. за период с 16.08.2021 по 31.03.2022, а также с 01.10.2022 по день фактического исполнения обязательства, об обязании передать документы согласно акту N 1 от 10.08.2021 г.

при участии:

от истца - Углова Н.А. на основании доверенности от 08.06.2022,

от ответчика - Исакова Л.А. на основании доверенности от 23.08.2022,

УСТАНОВИЛ:

ООО "БИОКСИОМА" обратилось с исковым заявлением к ООО "СПК" о взыскании денежных средств в размере 1 376 958, 15 руб. по договору N МВК-0521/4 от 18.05.2021 г., неустойки в размере 3 652 760,99 руб. за период с 16.08.2021 по 31.03.2022, а также с 01.10.2022 по день фактического исполнения обязательства, об обязании передать документы согласно акту N 1 от 10.08.2021 г.

От сторон в материалы дела поступил проект мирового соглашения на утверждение суда.

В судебное заседание явились представители сторон, заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения, в соответствии со статьями 49, 138-142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, стороны ходатайствовали о заключении мирового соглашения.

Суд пришел к выводу о том, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не нарушает закон, либо права и законные интересы третьих лиц и подлежит утверждению судом в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны вправе заключить мировое соглашение на любой стадии процесса, а арбитражный суд утверждает его, если это не противоречит закону и не нарушает прав других лиц.

Рассмотрев представленное мировое соглашение, проверив полномочия лиц его подписавших, суд считает, что оно подлежит утверждению, поскольку не противоречит действующему законодательству, а также не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в связи с чем производство по делу подлежит прекращению на основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с изложенным, руководствуясь статьями 41, 49, 65, 66, 71, 75, 81, 102, 103, 110, 112, 139-142, 150, 151, 184-186, 188, 318, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

"Прекратить производство по делу N А40-168696/2022-52-1302, утвердив мировое соглашение, согласно которому:

"1. ООО "БИОКСИОМА" признает, что возвращенный ООО "СПК" 12.10.2022г. неотработанный аванс в сумме 435 219, 22 руб. уменьшает сумму заявленных исковых требований о взыскании основного долга в размере 1 376 958,15 руб. по договору подряда N МВК-0521/4 от 18.05.2021 г., в результате сумма исковых требований о взыскании основного долга по этому договору подряда составляет 941 738,93 руб.

2. ООО "БИОКСИОМА" признает факт выполнения ответчиком после 10.08.2021 г. по договору подряда N МВК-0521/4 от 18.05.2021 г. части работ, предусмотренных этим договором подряда на сумму 490 302, 82 рублей, в том числе НДС 20 % 81 717,14 руб.:

Решётка наружная RAL 1002 РЭД-Н4 600х400, 1 шт. стоимостью 2 769, 00 руб.

Вентиляционная решётка потолочная РЭД-4ПР 450х450, 2 шт. стоимость 1 шт - 1 648, 15 руб., общая стоимость 3 296,30 руб.

Вентиляционная решётка потолочная РЭД-4ПР 300х300 2 шт. стоимость 1 шт. - 1 007, 00 руб., общая стоимость - 2 014,00 руб.

Подвод коммуникаций и подключение стиральной машины 1 шт. стоимостью 2 600, 00 руб.

Перенос ревизии 1 шт. стоимостью 10 500, 00 руб.

Однотрубный радиатор (RAL 1T181S1013) Соло В 2-1750-11 1 шт. стоимостью 37 536, 00 руб.

Кронштейн для радиатора (RAL 1T181S1013) С 50 4 шт. стоимость 1 шт. - 116, 00 руб., общая стоимость 464,00 руб.

Впольный конвектор с решеткой Бриз 300х140х1900 U 1 шт. стоимостью 31 997, 60 руб.

Впольный конвектор с решеткой Бриз 300х140х2000 U 1 шт. стоимостью 33 454, 17 руб.

Впольный конвектор с решеткой Бриз 300х140х2400 U 1 шт. стоимостью 39 279, 40 руб.

Впольный конвектор с решеткой Бриз 300х140х2600 U 1 шт. стоимостью 42 192, 35 руб.

Щит силовой в комплекте 1 шт. стоимостью 174 000, 00 руб.

Шкаф настенный 19, 18U Cabeus SH-05F-18U60/35 SH-05F-18U60/45-BK 1 шт. стоимостью 18 000, 00 руб.

Монтаж труб канализации в подвале 1 шт. стоимостью 80 000, 00 руб.

Перенос кабельного ввода 1 шт. стоимостью 12 200, 00 руб.

3. ООО "СПК" выплачивает ООО "БИОКСИОМА" денежные средства в сумме 451 436, 11 руб. (неотработанный аванс по договору подряда N МВК-0521/4 от 18.05.2021 г, в том числе НДС 20%) не позднее 28.02.2023 г.

4. ООО "СПК" выплачивает ООО "БИОКСИОМА" неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору подряда N МВК-0521/4 от 18.05.2021 г. в размере 1 000 000, 00 рублей не позднее 28.02.2023 г.

5. ООО "СПК" передает ООО "БИОКСИОМА" следующие документы не позднее 20 рабочих дней с момента утверждения мирового соглашения:

Исполнительная документация по монтажу системы кондиционирования:

1.Журналы:

- общий журнал работ

- журнал входного контроля качества

2. Исполнительные чертежи:

- исполнительные чертежи систем кондиционирования

3. Акты освидетельствования скрытых работ:

- Прокладка трубопроводов системы кондиционирования

- Теплоизоляция трубопроводов

- Монтаж трубопроводов дренажа

4.Акты испытаний и приемки:

- Акт манометрического испытания трубопроводов системы кондиционирования

- Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения

5.Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, сертификаты пожарной безопасности на теплоизоляцию трубопроводов.

Исполнительная документация по монтажу сети вентиляции:

1.Журналы:

- Общий журнал работ

-Журнал входного контроля качества

2.Исполнительные схемы:

- Исполнительные схемы систем вентиляции

3.Акты освидетельствования скрытых работ:

- Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж воздуховодов и клапанов систем вентиляции

- Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж вентиляторов, вентиляционных установок

- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции воздуховодов

4.Акты испытаний и приемки

- Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования

5.Паспорта и гарантийные талоны систем вентиляции

6.Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности

7.Инструкции по эксплуатации.

Исполнительная документация по монтажу сети водоснабжения и канализации:

1.Журналы

- Общий журнал работ

- Журнал входного контроля качества

2.Исполнительные схемы

- Исполнительные чертежи систем ВК (ХГВС, канализации, водостоков)

3.Акты освидетельствования скрытых работ

- Монтаж трубопроводов систем ХГВС и крепление к конструкциям здания

- Устройство прохода трубопроводов ХГВС, канализации через стены и перекрытия

4.Акты приемки и испытаний

- Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность трубопроводов ХГВС

- Акт испытания системы внутренних канализации и водостоков

- Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения

5.Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения

Исполнительная документация по монтажу сети электроснабжения и освещения:

1.Журналы

- Общий журнал работ

- Журнал входного контроля качества

2.Исполнительные схемы

- Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения

3.Акты освидетельствования скрытых работ

- Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой

- Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и электроосвещения

4.Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности