Определение Арбитражного суда города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 25 января 2023 года Дело N А40-126512/2022

г. Москва Дело N А40-126512/22-43-970

25. 01. 2023 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску

ООО " Строительная компания МИС " (ОГРН 1157746349925)

к АО " ДОК-3 " (ОГРН 1027700302002)

о взыскании 6 976 914 руб. 60 коп. - неустойки,

в заседании приняли участие: от истца - Алексашина М.И., доверенность N 03-01/23 от 10.01.2023 г., от ответчика - Лохина Е.И., доверенность б/н от 01.07.2021г.

Изучив, имеющиеся в деле, документы, заслушав представителя, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

В судебном заседании 25.01.2023 г. полномочные представители истца и ответчика заявили, в соответствии со ст. 49, 138-142 АПК РФ, о заключении мирового соглашения и представили суду проект мирового соглашения от 25.01.2023 г. для утверждения, подписанный руководителями истца и ответчика. Суд пришёл к выводу о том, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не нарушает закон, либо права и законные интересы третьих лиц и подлежит утверждению судом в соответствии со ст. 49 АПК РФ, в следующей редакции:

" Истец, ООО " СТРОИТЕЛЬНО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ", в лице Генерального директора Мазикина К.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Ответчик, АО "ДОК-3" в лице генерального директора Ткачева В.В., с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", выступающие в качестве Сторон по делу N А40-126512/22-43-970, рассматриваемому Арбитражным судом города Москвы, в целях урегулирования спора, возникшего в связи с ненадлежащим исполнением Ответчиком обязательств по Договору субподряда N МИСФ-Д-19-739 от 30.10.2019 года, заключили в соответствии со ст. 139-141 АПК РФ, настоящее Мировое соглашение (далее - "Соглашение") о нижеследующем:

1.В соответствии со ст. 49 АПК РФ Истец добровольно отказывается от своих требований по взысканию договорной неустойки в размере 3 505 822 рубля 76 копеек и не будет предъявлять их в будущем, и уменьшает сумму исковых требований к Ответчику до 3 471 091, 84 рубль.

2.На дату утверждения настоящего Мирового соглашения, Ответчик признает свой долг по оплате неустойки перед Истцом по Договору субподряда N МИСФ-Д-19-739 от 30.10.2019 года в размере 3 471 091 рубль 84 копейки.

3.По настоящему Мировому соглашению Ответчик уплачивает Истцу сумму долга в размере 3 471 091 рубль 84 копейки, в срок до 31.01.2023 года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Истца по реквизитам, указанным в пункте 4 настоящего мирового соглашения, и/или любым иным способом, не противоречащим действующему законодательству.

4.Получатель: ООО "Строительная компания МИС", ИНН 7723387546, КПП 501243001, ОКАТО 45290568000, р/с 40702810701360000165 в Банке СОЮЗ (АО) к/с 30101810845250000148 БИК 044525148.

5.Судебные расходы на оплату услуг представителей, связанные прямо либо косвенно с рассмотрением дела N А40-126512/22-43-970, Сторонами настоящего Мирового соглашения не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла. Каждая из Сторон отказывается от предъявления претензий к другой Стороне о возмещении понесенных убытков, в связи со спором по делу N А40-126512/22-43-970.

6.В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 141 АПК РФ, подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения Истцу подлежит возврату семьдесят процентов суммы, уплаченной им государственной пошлины, что составляет 40 519 руб. 50 коп.

7.Судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 17 365 рублей 50 копеек, в соответствии со ст. 333.40 НК РФ, 110 АПК РФ относятся на сторону Ответчика. Ответчик уплачивает Истцу возмещение судебных расходов в размере 17 365, 50 рублей в срок до 31.01.2023 года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Истца по реквизитам, указанным в пункте 4 настоящего мирового соглашения, и/или любым иным способом, не противоречащим действующему законодательству.

8.Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

9.Стороны гарантируют, что настоящее Соглашение не нарушает права и законные интересы третьих лиц и не противоречит закону.

10.Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом г. Москвы.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 139-141 АПК РФ Стороны просят Суд утвердить настоящее Соглашение и прекратить производство по делу. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 151 АПК РФ Сторонам разъяснены и понятны ".

Производство по делу следует прекратить по основанию, предусмотренному ч. 2 ст. 150 АПК РФ.

Госпошлина по делу взыскивается в сумме 17 365 руб. 50 коп., что составляет 30 % от подлежащей уплате по делу госпошлины. Истцу должна быть возвращена госпошлина в размере 70 % от уплаченной им при предъявлении иска в суд, в соответствии со ст.ст. 102, 103, 104, 141 АПК РФ. Расходы по уплате госпошлины, в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ, условиями мирового соглашения относятся на ответчика. Истцу следует возвратить из федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 40 519 руб. 50 коп., уплаченную по платежному поручению N 1681 от 14.06.2022 г., в связи с тем, что прекращено производство по делу, поскольку сторонами заключено мировое соглашение.

В соответствии с изложенным, руководствуясь статьями 41, 51, 65, 66, 71, 75, 81, 102-104, 110, 112, 139-142, 150, 151, 184-186, 188, 318, 319 АПК РФ, п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 333.40 НК РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление истца и ответчика об утверждении мирового соглашения принять.

Утвердить мировое соглашение от 25.01.2023 г., заключенное между ООО " Строительная компания МИС " (ОГРН 1157746349925) и АО " ДОК-3 " (ОГРН 1027700302002) в редакции, изложенной в мотивировочной части данного определения.

Производство по делу о взыскании 6 976 914 руб. 60 коп. - неустойки по иску ООО " Строительная компания МИС " (ОГРН 1157746349925) к АО " ДОК-3 " (ОГРН 1027700302002) прекратить.

Уменьшить размер подлежащей взысканию госпошлины на 70 %.

Расходы по уплате госпошлины отнести на ответчика в соответствии с условиями мирового соглашения.

В остальной части госпошлину по делу не взыскивать.

Возвратить ООО " Строительная компания МИС " (ОГРН 1157746349925) из федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 40 519 руб. 50 коп., уплаченную по платежному поручению N 1681 от 14.06.2022 г., в связи с тем, что прекращено производство по делу, поскольку сторонами заключено мировое соглашение.

В целях исполнения условий мирового соглашения, в случае не исполнения его условий в добровольном порядке, выдать ООО " Строительная компания МИС " (ОГРН 1157746349925) по его заявлению исполнительный лист следующего содержания:

" 1. Взыскать с АО " ДОК-3 " (ОГРН 1027700302002) в пользу ООО " Строительная компания МИС " (ОГРН 1157746349925) 3 471 091 руб. 84 коп. - неустойки и расходы по уплате госпошлины в сумме 17 365 руб. 50 коп. Со сроком предъявления к исполнению с 01.02.2023 года ".

Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа в течение месяца со дня вынесения.

Судья Романов О. В.


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка