Определение Арбитражного суда города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 22 декабря 2022 года Дело N А40-124114/2022

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Балтаевой М.Х.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-17" (ОГРН: 1175032000076, ИНН: 5032273578)

К ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-СТРОЙ" (ОГРН: 1077763624003, ИНН: 7726583556)

о взыскании пени по Договору N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020 г.

и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии представителей сторон:

от истца - Маслов В. С. по дов. N 10/41 -2020 от 01.09.2020 г.

от ответчика - Шамаев М. В. ген. дир. решение N 1 от 01.11.2022 г., диплом

Суд установил: ООО "СМУ-17" обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "А-СТРОЙ" о взыскании пени по Договору N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020 г. в размере 2 527 985, 68 руб.

В ходе судебного разбирательства по делу, сторонами в порядке ст.ст. 49, 139, 140 АПК РФ, на утверждение суда было представлено мировое соглашение следующего содержания:

"1.1. Ответчик выполнил и сдал Истцу работы по договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., дополнительным соглашениям, заключенным к договору на выполнение субподрядных работN 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., включая гарантийные удержания (обеспечительный резерв), на общую сумму 11 361 734 (Одиннадцать миллионов триста шестьдесят одна тысяча семьсот тридцать четыре) рубля40копеек, в том числе НДС 20 %.

1.2. Истец произвел оплаты Ответчику за выполненные работы по договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., дополнительным соглашениям, заключенным к договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г.на общую сумму 10 106 676 (Десять миллионов сто шесть тысяч шестьсот семьдесят шесть)рублей80 копеек.

1.3. Ответчик частично признает требования Истца о взыскании пени за нарушение сроков окончания работ по Договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., дополнительным соглашениям, заключенным к договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г. в размере 1 255 057 (Один миллион двести пятьдесят пять тысяч пятьдесят семь) рублей 60 копеек.

1.4. Истец отказывается от взыскания с Ответчика оставшейся части штрафных санкций (пени) за нарушение сроков окончания работ по Договору на выполнение субподрядных работ на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., дополнительным соглашениям, заключенным к договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г. в размере 1 272 928 (Один миллион двести семьдесят две тысячи девятьсот двадцать восемь)рублей 08 копеек, последствия отказа от иска, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, Истцу понятны.

1.5. На момент подписания настоящего соглашения, Истец признает задолженность перед Ответчиком за выполненные работы, в том числе по возврату гарантийных удержаний (обеспечительного резерва) по договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., дополнительным соглашениям, заключенным к договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г. на общую сумму1 255 057 (Один миллион двести пятьдесят пять тысяч пятьдесят семь) рублей 60 копеек.

1.6. Стороны признают, что признанные требования Истца к Ответчику о взыскании пени за нарушение сроков окончания работ по Договору в размере 1 255 057 (Один миллион двести пятьдесят пять тысяч пятьдесят семь) рублей 60 копеек, указанные в п. 1.3. настоящего Соглашения, и требования Ответчика к Истцу по оплате задолженности за выполненные работы, в том числе возврату гарантийных удержаний (обеспечительного резерва) по выполненным работам по Договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., дополнительным соглашениям, заключенным к договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г. в размере 1 255 057 (Один миллион двести пятьдесят пять тысяч пятьдесят семь) рублей 60 копеек, указанные в п. 1.5 настоящего Соглашения, являются денежными, встречными и однородными.

1.7. Стороны пришли к соглашению о зачете встречных однородных требований, указанных в п. 1.6 настоящего Соглашения, на основании правил ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму: 1 255 057 (Один миллион двести пятьдесят пять тысяч пятьдесят семь) рублей 60 копеек.

2. С момента подписания настоящего Соглашения, Истец отказывается от предъявления к Ответчику финансовых претензий и требований об оплате каких-либо неустоек по договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., дополнительным соглашениям, заключенным к договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., за исключением требований, связанных с исполнением Ответчиком гарантийных обязательств.

3. С момента подписания настоящего Соглашения, Ответчик отказывается от всех требований к Истцу по оплате выполненных работ, в том числе требований по возврату гарантийных удержаний (обеспечительный платеж) по Договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., дополнительным соглашениям, заключенным к договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., в том числе пеней, неустоек, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами.

4. Стороны согласовали, что судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 35 640руб. 00 коп. распределяются согласно подпункту 2 пункта 3 части 1 статьи 333.40 НК РФ.

5. Расходы по оплате услуг представителей Сторон, а также иные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.".

Рассмотрев представленное мировое соглашение, проверив полномочия лиц, его подписавших, суд считает, что оно подлежит утверждению, поскольку не противоречит действующему законодательству, а также не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в связи с чем, производство по делу подлежит прекращению на основании ч. 4 ст. 150 АПК РФ.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные п. 3 ст. 151 АПК РФ сторонам разъяснены и понятны.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 41, 49, 138, 140, 141, 150, 151, 159, 184, 185 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение в следующей редакции:

"1.1. ООО "А-СТРОЙ" выполнил и сдал ООО "СМУ-17" работы по договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., дополнительным соглашениям, заключенным к договору на выполнение субподрядных работN 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., включая гарантийные удержания (обеспечительный резерв), на общую сумму 11 361 734 (Одиннадцать миллионов триста шестьдесят одна тысяча семьсот тридцать четыре) рубля40копеек, в том числе НДС 20 %.

1.2. ООО "СМУ-17" произвел оплаты ООО "А-СТРОЙ" за выполненные работы по договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., дополнительным соглашениям, заключенным к договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г.на общую сумму 10 106 676 (Десять миллионов сто шесть тысяч шестьсот семьдесят шесть)рублей80 копеек.

1.3. ООО "А-СТРОЙ" частично признает требования ООО "СМУ-17" о взыскании пени за нарушение сроков окончания работ по Договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., дополнительным соглашениям, заключенным к договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г. в размере 1 255 057 (Один миллион двести пятьдесят пять тысяч пятьдесят семь) рублей 60 копеек.

1.4. ООО "СМУ-17" отказывается от взыскания с ООО "А-СТРОЙ" оставшейся части штрафных санкций (пени) за нарушение сроков окончания работ по Договору на выполнение субподрядных работ на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., дополнительным соглашениям, заключенным к договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г. в размере 1 272 928 (Один миллион двести семьдесят две тысячи девятьсот двадцать восемь)рублей 08 копеек, последствия отказа от иска, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, ООО "СМУ-17" понятны.

1.5. На момент подписания настоящего соглашения, ООО "СМУ-17" признает задолженность перед ООО "А-СТРОЙ" за выполненные работы, в том числе по возврату гарантийных удержаний (обеспечительного резерва) по договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., дополнительным соглашениям, заключенным к договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г. на общую сумму1 255 057 (Один миллион двести пятьдесят пять тысяч пятьдесят семь) рублей 60 копеек.

1.6. Стороны признают, что признанные требования ООО "СМУ-17" к ООО "А-СТРОЙ" о взыскании пени за нарушение сроков окончания работ по Договору в размере 1 255 057 (Один миллион двести пятьдесят пять тысяч пятьдесят семь) рублей 60 копеек, указанные в п. 1.3. настоящего Соглашения, и требования ООО "А-СТРОЙ" к ООО "СМУ-17" по оплате задолженности за выполненные работы, в том числе возврату гарантийных удержаний (обеспечительного резерва) по выполненным работам по Договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., дополнительным соглашениям, заключенным к договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г. в размере 1 255 057 (Один миллион двести пятьдесят пять тысяч пятьдесят семь) рублей 60 копеек, указанные в п. 1.5 настоящего Соглашения, являются денежными, встречными и однородными.

1.7. Стороны пришли к соглашению о зачете встречных однородных требований, указанных в п. 1.6 настоящего Соглашения, на основании правил ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму: 1 255 057 (Один миллион двести пятьдесят пять тысяч пятьдесят семь) рублей 60 копеек.

2. С момента подписания настоящего Соглашения, ООО "СМУ-17" отказывается от предъявления к ООО "А-СТРОЙ" финансовых претензий и требований об оплате каких-либо неустоек по договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., дополнительным соглашениям, заключенным к договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., за исключением требований, связанных с исполнением ООО "А-СТРОЙ" гарантийных обязательств.

3. С момента подписания настоящего Соглашения, Ответчик отказывается от всех требований к ООО "СМУ-17" по оплате выполненных работ, в том числе требований по возврату гарантийных удержаний (обеспечительный платеж) по Договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., дополнительным соглашениям, заключенным к договору на выполнение субподрядных работ N 1-СМУ-2051/2 от 07.08.2020г., в том числе пеней, неустоек, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами.

4. Стороны согласовали, что судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 35 640руб. 00 коп. распределяются согласно подпункту 2 пункта 3 части 1 статьи 333.40 НК РФ.

5. Расходы по оплате услуг представителей Сторон, а также иные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.".

Прекратить производство по делу N А40-124114/22-15-934.

Возвратить ООО "СМУ-17" из Федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 24 948 руб.

Определение может быть обжаловано в месячный срок в Арбитражный суд Московского округа.

Судья: М.А. Ведерников


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка