Решение Арбитражного суда города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ

от 6 марта 2023 года Дело N А40-11791/2023

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Будагиловой Б.Б.,

с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ ФИРМА "СПЕЦПРОКАТ" (141733, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛОБНЯ ГОРОД, КРАСНОПОЛЯНСКИЙ ТУПИК, 4, ОГРН: 1035004801567, Дата присвоения ОГРН: 27.01.2003, ИНН: 5025016178, КПП: 502501001)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬ МОДУЛЬ" (129626, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТАРОАЛЕКСЕЕВСКАЯ УЛ., Д. 5, ОФИС 462, ОГРН: 1157746638543, Дата присвоения ОГРН: 15.07.2015, ИНН: 7717294773, КПП: 771701001) о взыскании задолженности в размере 4 083 840 руб.,

При участии:

От истца: Хлепитько И.В. дов. от 23.02.2023г., диплом

От ответчика: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ ФИРМА "СПЕЦПРОКАТ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СТАЛЬ МОДУЛЬ" о взыскании задолженности в размере 4 083 840 руб.

В судебное заседание не явился представитель ответчика. Определение суда о времени и месте проведения судебного заседания, направленное ответчику по юридическому адресу, согласно выписке из ЕГРЮЛ, получено адресатом.

Учитывая изложенное, суд считает ответчика извещенным надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, на основании п. 2 ч. 4 ст. 123 АПК РФ, в связи с чем, в соответствии с ч. 3 ст. 156 АПК РФ, считает возможным провести судебное заседание в отсутствие представителя ответчика.

От представителей сторон не представлено возражений против рассмотрения спора по существу непосредственно после завершения предварительного судебного заседания.

Согласно п. 4 ст. 137 АПК РФ если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного дела.

Возражения против завершения предварительного судебного заседания и перехода к разбирательству по существу не могут носить формальный характер и должны быть обоснованы конкретными обстоятельствами, с которыми заявитель связывает невозможность рассмотрения дела по существу в его отсутствие.

Переход к рассмотрению дела в судебном заседании суда первой инстанции может являться процессуальным нарушением лишь при наличии мотивированного возражения лица, участвующего в деле, основанного на объективной невозможности для такого лица реализовать свои процессуальные права (и исполнить корреспондирующие им процессуальные обязанности) по представлению доказательств в предварительном судебном заседании.

Учитывая изложенное, принимая во внимание также необходимость экономии процессуального времени, суд, на основании части 4 статьи 137 АПК РФ, с учетом позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 27 Постановления от 20.12.2006 N 65 "О подготовке дела к судебному разбирательству", считает возможным завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме по заявленным требованиям.

Исследовав представленные в дело доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как установлено судом, между обществом с ограниченной ответственностью "Сталь Модуль" (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью ТСФ "Спецпрокат" (Подрядчик) был заключен ряд договором подряда N 1921187376082554164000000/2020/К1/15 от 18.02.2020 г., N 1921187376082554164000000/2020/К2/13 от 18.02.2020 г., N 1921187380722554164000000/2020/БМК/02 от 17.08.2020 г.

Согласно условиям договора подряда N 1921187376082554164000000/2020/К1/15 от 18.02.2020 г. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить из материалов и комплектующих Заказчика работы, необходимые для сборки (изготовления) каркаса блок-модулей (далее -результат работ, Изделие) в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1), Спецификацией (Приложение N 2), конструкторской документацией, а Заказчик обязуется принять Изделия и оплатить стоимость результата работ.

Сроки выполнения работ по настоящему Договору: Начальный срок: не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения аванса согласно п. 5.7. Договора. Конечный срок: не позднее 30 апреля 2020 г. в редакции дополнительного соглашения N 3 от 10.04.2020 г.

Оплата за фактически выполненные работы осуществляется с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Подрядчика, открытый Подрядчиком в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе" в выбранном Заказчиком уполномоченном банке, при наличии у Подрядчика с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с отдельного счета Заказчика.

Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в порядке, установленном настоящим разделом Договора, до предела, не превышающего 80 (восемьдесят) % от Цены Договора. Оставшаяся часть Цены Договора будет выплачена Подрядчику при окончательном расчете.

Окончательный расчет по Договору производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента выполнения Подрядчиком работ в полном объеме, предусмотренных Договором и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ/Изделий по форме, установленной Приложением N 3 к Договору.

Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения N 2 от 03.04.2020 г. составила 4 099 050 руб.

В рамках данного договора истцом исполнены обязательства относительно сдачи выполненных работ, что подтверждается подписанными обеими сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ N 2 от 27.03.2020 г., N 3 от 30.03.2020 г., N 4 от 07.04.2020 г., N 5 от 08.04.2020 г., N 6 от 10.04.2020 г., N 7 от 12.04.2020 г., N 8 от 13.04.2020 г., N 9 от 15.04.2020 г., N 10 от 19.04.2020 г., N 11 от 27.04.2020 г.

В соответствии с п. 5.6 Договора 2020/К1/15 окончательный расчет производится в течение 30 банковских дней после подписания последнего Акта сдачи-приемки. В п. 1.2 Дополнительного соглашения N 4 к договору данное условие изменено с 30 дней на "истечение гарантийного срока". В соответствии с п. 1.1. Дополнительного соглашения N 5 гарантийный срок установлен продолжительностью 24 месяца.

Срок окончательной оплаты по договору истек 28.04.2022г.

В связи с неполной оплатой стоимости выполненных работ, на стороне ответчика образовалась задолженность в размере 2 989 530 руб.

В рамках договора подряда N 1921187380722554164000000/2020/БМК/02 от 17.08.2020 г. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить из материалов и комплектующих Заказчика работы, необходимые для сборки (изготовления) каркаса блок-модулей (далее результат работ. Изделие) в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1), Спецификацией (Приложение N 2). конструкторской документацией, а Заказчик обязуется принять Изделия и оплатить стоимость результата работ.

Начальный срок: не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения аванса согласно п. 5.7 Договора. Конечный срок: не позднее 30 апреля 2021 г. в редакции дополнительного соглашения N 2 от 11.01.2021 г.

Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения N 1 от 19.10.2020 г. составила 3 918 600 руб.

Оплата за фактически выполненные работы осуществляется с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Подрядчика, открытый Подрядчиком в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе" в выбранном Заказчиком уполномоченном банке, при наличии у Подрядчика с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с отдельного счета Заказчика.

Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в порядке, установленном настоящим разделом Договора, до предела, не превышающего 80 (восемьдесят) % от Цены Договора. Оставшаяся часть Цены Договора будет выплачена Подрядчику при окончательном расчете.

Окончательный расчет по Договору производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента выполнения Подрядчиком работ в полном объеме, предусмотренных Договором и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ/Изделий по форме, установленной Приложением N 3 к Договору.

В редакции дополнительного соглашения N 3 от 25.06.2021 г. окончательный расчет производится не позднее 31.10.2021 г.

В рамках данного договора, истцом выполнены работы в полном объеме, что подтверждается актами сдачи-приемки выполненных работ N 01 от 07.10.2020 г., N 02 от 08.10.2020 г., N 03 от 11.10.2020 г., N 04 от 14.10.2020 г., N 05 от 22.10.2020 г., N 06 от 27.10.2020 г., N 07 от 28.10.2020 г., N 08 от 31.10.2020 г., N 09 от 03.11.2020 г., N 10 от 04.11.2020 г., N 11 от 06.11.2020 г., N 12 от 10.11.2020 г., N 13 от 14.11.2020 г., N 14 от 03.12.2020 г., N 15 от 14.12.2020 г., N 16 от 25.01.2021 г., N 17 от 27.01.2021 г., N 18 от 29.01.2021 г., N 19 от 24.03.2021 г., N 20 от 24.03.2021 г.

В соответствии с п. 5.6. Договора 2020/К2/13 окончательный расчет производится в течение 30 банковских дней после подписания последнего Акта сдачи-приемки. В п. 1.2 Дополнительного соглашения N 5 от 23.04.2020г. к договору данное условие изменено с 30 дней на "истечение гарантийного срока". Гарантийный срок согласно п. 1.1. Дополнительного соглашения N 5 установлен продолжительностью 24 месяца.

Срок окончательной оплаты по договору истек 09.06.2022 г.

В связи с неполной оплатой стоимости выполненных работ, на стороне ответчика образовалась задолженность в размере 935 370 руб.

Согласно положениям договора N 1921187376082554164000000/2020/К2/13 от 18.02.2020 г. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить из материалов и комплектующих Заказчика работы, необходимые для сборки (изготовления) каркаса блок-модулей (далее -результат работ, Изделие) в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1), Спецификацией (Приложение N 2), конструкторской документацией, а Заказчик обязуется принять Изделия и оплатить стоимость результата работ.

Сроки выполнения работ по настоящему Договору: Начальный срок: не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения аванса согласно п. 5.7. Договора.

Конечный срок: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента начала работы.

Оплата за фактически выполненные работы осуществляется с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Подрядчика, открытый Подрядчиком в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе" в выбранном Заказчиком уполномоченном банке, при наличии у Подрядчика с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с отдельного счета Заказчика.

Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в порядке, установленном настоящим разделом Договора, до предела, не превышающего 80 (восемьдесят) % от Цены Договора. Оставшаяся часть Цены Договора будет выплачена Подрядчику при окончательном расчете.

Окончательный расчет по Договору производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента выполнения Подрядчиком работ в полном объеме, предусмотренных Договором и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ/Изделий по форме, установленной Приложением N 3 к Договору.

В соответствии с п. 1.1. Дополнительного соглашения N 3 от 25.06.2021г. установлен срок окончательного расчета по договору - не позднее 31.10.2021г.

Согласно п. 1.2 дополнительного соглашения N 4 от 10.04.2020 г. работы выполняются в срок по 10.06.2020 г.

Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения N 3 от 03.04.2020 г. составила 4 099 050 руб.

В рамках данного договора, истцом выполнены работы в полном объеме, что подтверждается актами сдачи-приемки выполненных работ N 1 от 10.04.2020 г., N 2 от 25.04.2020 г., N 3 от 27.04.2020 г, N 4 от 30.04.2020 г., N 5 от 13.05.2020 г., N 6 от 14.05.2020 г., N 7 от 20.05.2020 г., N 8 от 26.05.2020 г., N 9 от 29.05.2020 г., N 10 от 05.06.2020 г., N 11 от 08.06.2020 г.

В связи с неполной оплатой стоимости выполненных работ, на стороне ответчика образовалась задолженность в размере 158 940 руб.

Общая сумма по договорам составила 4 083 840 руб.

В целях досудебного урегулирования спора, истец направил в адрес ответчика претензионное письмо с требованием оплатить задолженность.

Претензионные требования ответчиком оставлены без рассмотрения, в связи с чем, истец обратился с настоящим иском.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, в силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.

По правилам статьи 783 Гражданского кодекса Российской Федерации к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде, если это не противоречит статьям 779 - 782 Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

В силу ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик), обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить ее.

Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Как указано в п. 1 ст. 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Основанием для возникновения обязательства ответчика по оплате выполненных работ является сдача ему результата работ (ст. ст. 711, 720, 746, 753 ГК РФ).

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Исходя из представленных доказательств, суд усматривает, что сдача выполненных работ на заявленную истцом сумму подтверждена документальными доказательствами.

Мотивированных возражений относительно качества, объема выполненных работ ответчиком не представлено, сумма долга не оспорена.

В соответствии со ст. 64 АПК РФ - доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы и материалы.