Решение от 28 мая 2014 года

    Дело № 2-1257 /14                 
 
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
    28 мая 2014 года
 
        Заволжский районный суд г. Ярославля в составе:
 
    председательствующего судьи Павловой М.Н.,
 
    при секретаре Сизоненко Д.А,
 
    рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Захаровой В.А. к ИП Вавилову С.В. о защите прав потребителей,
 
    у с т а н о в и л :
 
    Захарова В.А обратилась в суд к ответчику ИП Вавилову С.В с иском по Закону «О защите прав потребителей» о взыскании с последнего аванса в размере ... рублей, уплаченного по договору от ДД.ММ.ГГГГ а также неустойки за нарушение обязательства в размере ... рублей.
 
    В судебном заседании истец Захарова В.А исковые требования поддержала в полном объеме, в их обоснование пояснила доводы, изложенные в иске. Согласна на вынесение заочного решения по делу.
 
    В судебное заседание ответчик ИП Вавилов С.В не явился, надлежащим образом извещен. В материалах дела от него имеется телефонограмма, в которой просил дело рассмотреть в его отсутствие, своих доводов и возражений не представил.
 
    При таких обстоятельствах, суд определил дело рассмотреть в отсутствие ответчика в порядке заочного производства по делу.
 
    Заслушав истицу, исследовав письменные материалы по делу, суд приходит к выводу, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям:
 
    Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ истица заключила с ИП Вавиловым С.В договор № на изготовление пластиковых окон, согласно которому ответчик принял на себя обязательства по изготовлению, доставке, выполнению работ по монтажу и отделке изделий из ПВХ-профилей производства ОРГАНИЗАЦИЯ 1, оснащенных фурнитурой и стеклопакетом.
 
    Суд, оценив данный договор в соответствии со ст.67 ГПК РФ, усматривает, что пунктами 4.2,4.3,4.5 договора установлено, что стоимость окон и работ по их монтажу составляет в сумме .... рублей, которые должны быть уплачены в следующем порядке: авансовый платеж в размер ... что составляет ... рублей и по окончании работ уплате подлежит оставшаяся часть в сумме ... рублей.
 
    Срок выполнения работ установлен в пункте 5.1 договора и составлял 10 рабочих дней с момента уплаты истцом авансового платежа.
 
    ДД.ММ.ГГГГ истица оплатила ответчику ... рублей по квитанции №, что подтверждено документально. По просьбе ответчика ДД.ММ.ГГГГ истица оплатила ответчику еще ... рублей по квитанции № что также подтверждено документально.
 
    Однако работы по договору ИП Вавилов С.В так и не произвел.
 
    Согласно п.8.2 договора за нарушение обязательства по выполнению работ ответчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки от общей суммы договора.
 
    Сумма неустойки составляет ... рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (...)
 
    Истица неоднократно обращалась к ответчику для разрешения спора мирным путем в досудебном порядке, однако ответчик обязательства по договору не выполнил, скрывается, полученные денежные средства не возвратил.
 
    Ответчик доказательств об отсутствие своей вины и нарушения прав потребителя в ходе рассмотрения дела не представил.
 
    Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
 
    В соответствии с п.1 ст.730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. На основании положения п.1 ст.733 ГК РФ, если работа по договору бытового подряда выполняется из материала подрядчика, материал оплачивается заказчиком при заключении договора полностью или в части, указанной в договоре, с окончательным расчетом при получении заказчиком выполненной подрядчиком работы.
 
    В соответствии с п.1 ст.4 Закона РФ « О защите прав потребителей» продавец( исполнитель) обязан передать потребителю товар ( выполнить работу, оказать услугу) качество которого соответствует договору.
 
    В соответствии с п.5 ст.14 Закона « О защите прав потребителей» изготовитель( исполнитель, продавец) освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил использования, хранения или транспортировки товара (работы, услуги).
 
    На основании норм Закона о защите прав потребителей бремя предоставления доказательств в подтверждение обстоятельств оказания потребителю услуги надлежащего качества и в установленный договором с потребителем срок возлагается на исполнителя.
 
    Согласно п.1 ст.28 Закона РФ "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: в том числе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работ (оказания услуг).
 
    Пунктами 1,3 ст.31 Закона РФ "О защите прав потребителей" установлено, что требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услуги ) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные п.1 ст.28 и пунктами 1 и 4 ст.29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования. За нарушение предусмотренных настоящей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с п.5 ст.28 настоящего Закона.
 
    Судом установлено надлежащее исполнение истцом своих обязательств по договору.
 
    Судом также установлена вина ответчика в неисполнении обязательств по вышеуказанному договору, поэтому на основании вышеизложенного с ответчика в пользу истца подлежит возмещению сумма уплаченная по договору в размере ... рублей и в соответствии с положениями ст.333 ГК РФ и в порядке п.5 ст.28 Закона РФ « О защите прав потребителей» неустойка в размере ... рублей.
 
    Размер неустойки ответчиком не оспаривался, поэтому суд соглашается с расчетом данной неустойки, представленной истцом.
 
    Руководствуясь Законом РФ О Защите прав потребителей», ст.ст.98, 194-199, 237-239 ГПК РФ, суд
 
    р е ш и л :
 
    Взыскать с ИП Вавилова С.В. в пользу Захаровой В.А. в счет возврата уплаченной по договору суммы в размере ... рублей, неустойку в размере ... рублей, а всего ... рублей.
 
    Взыскать с ИП Вавилова С.В. в доход государства госпошлину в размере ... рублей.
 
    Ответчик вправе в течение 7 дней со дня получения копии этого заочного решения, подать в суд вынесший это решение заявление об его отмене.
 
    Заочное решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца в Яроблсуд через Заволжский районный суд г. Ярославля.
 
    Судья                                  М.Н. Павлова