Решение от 28 августа 2014 года

    Дело № 2-1669/2014
 
РЕШЕНИЕ
 
Именем Российской Федерации
 
    28 августа 2014 года г. Волгоград
 
    Кировский районный суд г. Волгограда в составе:
 
    председательствующего судьи Игнатовой Е.В.
 
    при секретаре Мириной Н.В.,
 
    рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала - «Волгоградэнерго» к Заболотневу И.В. о расторжении договора, взыскании судебных расходов и по иску Заболотнева И.В. к Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала - «Волгоградэнерго» о расторжении договора, взыскании суммы, неустойки, судебных расходов, компенсации морального вреда,
 
У С Т А Н О В И Л:
 
    ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» обратилось в суд с иском к Заболотневу И.В. о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от <ДАТА> №, взыскании судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере <данные изъяты>.
 
    Свои требования мотивируют тем, что между ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» и Заболотневым И.В. заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от <ДАТА> №. В соответствии с условиями договора, ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» принимает на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заболотнева И.В., а Заболотнев И.В. обязуется оплатить расходы по технологическому присоединению, согласно условиям настоящего Договора. Согласно п.п.2, 3 договора, Заболотнев И.В. обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по оплате услуг по настоящему договору, выполнить технические условия в части мероприятий, возлагаемых на заявителя, после выполнения мероприятий по технологическому присоединению, уведомить ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» о выполнении технических условий и др. Технические условия действительны в течение 2 лет (п. 12 ТУ). Пунктом 5 договора установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора. Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства от 27 декабря 2004 года № 861 - действовавшим на момент подписания и исполнения договора установлено что, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для данной категории потребителей не может превышать 1 год. В указанный срок сторонами договора на технологическое присоединение должны быть осуществлены все мероприятия по технологическому присоединению, указанные в п. 18 Правил технологического присоединения, а именно (для данной категории заявителей): подготовка и выдача сетевой организацией технических условий; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией; проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий; осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору с участием сетевой организации и заявителя; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено». До настоящего времени уведомления о выполнении № от заявителя в адрес исполнителя так и не поступало. Доказательство о выполнении раздела указанных технических условий ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» также не имеется. Срок исполнения обязательств по договору истек. Указывают, что осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя при невыполнении заявителем технических условий невозможно. Неисполнение условий договора ответчиком, влечет невозможность для сетевой организации исполнить договор в целом. При этом у ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» возникает риск наступления негативных последствий, в виде гражданско-правовой, административной и иной ответственности за неисполнение договоров технологического присоединения в целом, в связи с чем, считают необходимым расторгнуть договор технологического присоединения.
 
    Заболотнев И.В. обратился в суд с иском к ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» о признании п. 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от <ДАТА> недействительным; расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от <ДАТА>, в связи неисполнением ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» своих обязательств по договору; взыскании оплаченной суммы по договору в размере <данные изъяты>; неустойки в размере <данные изъяты>; компенсации морального вреда в размере <данные изъяты>; судебные расходы по оплате услуг представителя в размере <данные изъяты>
 
    Свои требования мотивируют тем, что <ДАТА> между ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» и Заболотневым И.В. был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, согласно которому ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» принимает на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого строения без права регистрации проживания, расположенного г. Волгоград, СНТ «Авангард», участок №, принадлежащего Заболотневу И.В. на праве собственности. Также в обязательства ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго», согласно договора входят: проектирование, строительство, реконструкция электросетевого хозяйства, урегулирование отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) объектов электросетевого хозяйства. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения данного договора. Размер платы за технологическое присоединение согласно договора составил <данные изъяты>. Данная сумма была внесена на счет ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» несколькими платежами, однако, по истечении срока, предусмотренного договором, подключение произведено не было. Считает, что с ответчика в соответствии с требованиями ФЗ «О защите прав потребителей» подлежит взысканию неустойка. Также считает, что действиями ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» ему был причинен моральный вред.
 
    Определением Кировского районного суда г. Волгограда от <ДАТА> объединено в одно производство гражданское дело по иску ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» к Заболотневу И.В. о расторжении договора и гражданское дело по иску Заболотнева И.В. к ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» о признании условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям недействительным, расторжении договора, взыскании суммы, неустойки, компенсации морального вреда.
 
    В последствии Заболотнев И.В. неоднократно уточнял исковые требования. Согласно заявления об уточнении исковых требований, заявленного в ходе судебного заседания <ДАТА>, Заболотнев И.В. отказался от исковых требований в части признания п. 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от <ДАТА> недействительным и просил расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от <ДАТА>, в связи неисполнением ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» своих обязательств по договору; взыскать оплаченную сумму по договору в размере <данные изъяты>; неустойку, предусмотренную п. 17 договора в размере <данные изъяты>; компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты>; судебные расходы по оплате услуг представителя в размере <данные изъяты>
 
    Определением Кировского районного суда г. Волгограда от <ДАТА> производство по делу по иску ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» к Заболотневу И.В. о расторжении договора, взыскании судебных расходов и по иску Заболотнева И.В. к ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» о признании п. 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от <ДАТА> недействительным, расторжении договора, взыскании суммы, неустойки, судебных расходов, компенсации морального вреда прекращено в части признания п. 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от <ДАТА> недействительным в связи с отказом истца от иска в данной части.
 
    Представитель истца (ответчика по встречному иску) ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» Суслина Н.Н., действующая на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержала и просила удовлетворить их в полном объеме. Против исковых требований Заболотнева И.В. в части возражала.
 
    Ответчик (истец по встречному иску) Заболотнев И.В. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, об уважительности неявки суд не уведомлен.
 
    Представитель ответчика (истца по встречному иску) Заболотнева И.В.– Даренский И.Н., действующий на основании доверенности, в судебном заседании на удовлетворении уточнённых исковых требований Заболотнева И.В. настаивал, не возражал против удовлетворения исковых требований ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от <ДАТА>.
 
    Суд, выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, проверив и исследовав материалы гражданского дела, приходит к следующему.
 
    По смыслу ст. ст. 307, 309, 310 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
 
    По правилам ч. 2 п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
 
    Согласно части 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом, и носит однократный характер. Указанный договор является публичным.
 
    Правила технологического присоединения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" определяют порядок и процедуру технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче технических условий.
 
    Согласно п.16 Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:
 
    15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении;
 
    4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;
 
    1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;
 
    в иных случаях:
 
    15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;
 
    6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;
 
    1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;
 
    2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;
 
    В соответствии с п.18 Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:
 
    а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;
 
    б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;
 
    в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
 
    г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;
 
    д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии;
 
    е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (за исключением заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно и заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил), с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки по форме согласно приложению № 9 (далее - акт осмотра (обследования) электроустановки);
 
    ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). При этом для допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии сетевая организация обязана в сроки и в порядке, которые предусмотрены разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, обеспечить приглашение субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), либо субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен указанный договор, для участия в процедуре допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, а также иных субъектов розничных рынков, приглашение которых для допуска в эксплуатацию прибора учета является обязательным в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии. Сетевая организация несет перед заявителем ответственность за неприглашение на процедуру допуска прибора учета в эксплуатацию указанных в настоящем пункте субъектов розничных рынков в сроки и в порядке, которые предусмотрены разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, и должна возместить заявителю расходы, понесенные им в результате применения расчетных способов определения объемов безучетного потребления электрической энергии в отношении соответствующих энергопринимающих устройств.
 
    Передача электрической энергии неразрывно связана с технологическим присоединением к электрическим сетям, мероприятия по технологическому присоединению к электрической сети осуществляются с целью последующей передачи электрической энергии для потребителя. Возможность заключения договора на передачу электроэнергии обусловлена необходимостью заключения обязательного для сетевой организации договора на технологическое присоединение.
 
    В судебном заседании установлено, что <ДАТА> между ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» и Заболотневым И.В. заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.
 
    В соответствии с условиями договора, ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» принимает на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заболотнева И.В., а Заболотнев И.В. обязуется оплатить расходы по технологическому присоединению, согласно условиям настоящего Договора. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 5 (кВт) (п.1). Технологическое присоединение необходимо для энергоснабжения жилого строения без права регистрации проживания, расположенного: <адрес> (п.2). Точка(и) присоединения указана(ы) в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя (п.2).
 
    Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев в случаях технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности (п.5).
 
    Заявитель обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе, по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организации (п.8).
 
    В соответствие с п.6 условий договора № от <ДАТА> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, сетевая организация обязуется в течение 15 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного п.5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акта об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.
 
    В случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору, такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки (п.17).
 
    Таким образом, из условий договора сторон, дополнительного соглашения к нему, судом установлено, что обязанность ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» по выполнению обязательства перед Заболотневым И.В. по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заболотнева И.В. возникает при одновременном наличии следующих обстоятельств: выполнение Заболотневым И.В. всех мероприятий в соответствии с техническими условиями и уведомление об этом ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго».
 
    Согласно условий приведенного договора и дополнительного соглашений к нему, Заболотнев И.В. своими силами и за свой счет принял обязательства исполнить технические условия, в том числе: осуществить ввод высоковольтной линии (ВЛ 0,4 кВ) от точки присоединения к электросетям ответчика (п. 11.1). Требования к чете электроэнергии в электроустановке заявителя: предусмотреть установку прибора учета электроэнергии класса точности 2,0. Прибор учета электрической энергии должен быть из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ, иметь действующее свидетельство о поверке (п.11.2.1).Измерительные цепи прибора учета должны быть защищены от несанкционированного доступа, с возможностью доступа и визуального контроля показаний счетчика без открывания двери, уполномоченных лиц энергоснабжающей организации (п.11.2.2).
 
    Как следует из пояснений стороны истца, все требования № Заболотневым И.В. исполнены в полном объеме.
 
    Заболотневым И.В. по договору № от <ДАТА> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям было оплачено <данные изъяты>, что подтверждается копией платежного поручения № от <ДАТА> на сумму <данные изъяты>, копией платежного поручения № от <ДАТА> на сумму <данные изъяты>, копией платежного поручения № от <ДАТА> на сумму <данные изъяты>, копией платежного поручения № от <ДАТА> на сумму <данные изъяты>, копией платежного поручения № от <ДАТА> на сумму <ДАТА>, копией платежного поручения № от <ДАТА> на сумму <данные изъяты>, копией платежного поручения № от <ДАТА> на сумму <данные изъяты>, копией платежного поручения № от <ДАТА> на сумму <данные изъяты>, копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от <ДАТА>, копией чека-ордера от <ДАТА> на сумму <данные изъяты>, копией чека-ордера от <ДАТА> на сумму <данные изъяты>, копией чека-ордера от <ДАТА> на сумму <данные изъяты> рублей, копией чека-ордера от <ДАТА> на сумму <данные изъяты>, копией чека-ордера от <ДАТА> на сумму <данные изъяты> руб., копией чека-ордера от <ДАТА> на сумму <данные изъяты>, копией чека-ордера от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты>.
 
    Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с условиями договора № от <ДАТА> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, истек <ДАТА>.
 
    В связи с тем, что свои обязательства по договору № от <ДАТА> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» не исполнялись, <ДАТА> Заболотнев И.В. обратился к ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» с заявлением о расторжении договора № от <ДАТА> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
 
    ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» было подготовлено соглашение № о расторжении договора № от <ДАТА> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно условий которого стороны установили, что во исполнение договора, Заболотневым И.В. была перечислена сумма в размере <данные изъяты> (п.2). Стоимость затрат сетевой организации на подготовку и выдачу технических условий на технологическое присоединение электроустановок составляет <данные изъяты> (п.3). Сумма, подлежащая возврату Сетевой организацией внесенной заявителем предоплаты в соответствии с п.10 Договора за вычетом затрат Сетевой организации в соответствии с п.3 настоящего соглашения) составляет <данные изъяты> (п.4). Сумма, указанная в п.4 настоящего соглашения перечисляется Сетевой организацией в течение 6 месяцев с момента подписания настоящего соглашения путем перечисления на расчетный счет заявителя (п.5). Данное соглашение подписано ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго», но не подписано Заболотневым И.В.
 
    Как пояснил в судебном заседании представитель истца, Заболотневым И.В. не было подписано соглашение № о расторжении договора № от <ДАТА> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в виду его несогласия с расходами ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» в размере <данные изъяты>, которые ничем не подтверждаются.
 
    <ДАТА> Заболотнев И.В. обратился к ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» с претензией о расторжении в 10-дневный срок с момента получения претензии договора; возврате оплаченной денежной суммы по договору в размере <данные изъяты>.; выплате неустойки в размере <данные изъяты>., что подтверждается копией претензии Заболотнева И.В. от <ДАТА>, копией квитанции от <ДАТА>, копией описи вложения от <ДАТА>.
 
    Однако до настоящего времени договор не расторгнут, денежная сумма, уплаченная Заболотневым И.В., не возвращена.
 
    На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что нарушение сроков выполнения работы по договору № от <ДАТА> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям произошло по вине ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» вследствие невыполнения им технических условий.
 
    Судом установлено, что срок исполнения обязательств по договору № от <ДАТА> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям истек, ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» не исполнены обязательства по договору. Обе стороны заявили требования о расторжении вышеуказанного договора, в связи с чем, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований Заболотнева И.В. и ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от <ДАТА> №, заключенного между ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» и Заболотневым И.В.
 
    Судом установлено и не оспаривалось участниками судебного разбирательства, что во исполнение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от <ДАТА> №, Заболотневым И.В. на счет ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» была перечислена сумма в размере <данные изъяты> При таких обстоятельствах, с учетом удовлетворения исковых требований о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от <ДАТА> №, принимая во внимание положения ч.3 ст. 196 ГПК РФ, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований Заболотнева И.В. о взыскании с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» оплаченной суммы по договору в размере <данные изъяты>
 
    Кроме того, суд приходит к выводу о том, что с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» в пользу Заболотнева И.В. подлежит взысканию неустойка за нарушение сроков выполнения работ по договору № от <ДАТА>, предусмотренная п. 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от <ДАТА> года №.
 
    Однако, проверенный судом расчет истца о сумме неустойки, является не точным.
 
    Вместе с тем, исходя из представленного ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» расчета, сумма неустойки составляет <данные изъяты> <данные изъяты> Суд, проверив указанный расчет, находит его правильным, в связи с чем, считает возможным взыскать с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» в пользу Заболотнева И.В. сумму неустойки в размере <данные изъяты>.
 
    Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
 
    При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.
 
    В силу ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения (исполнителем, уполномоченной организацией прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
 
    Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
 
    Согласно п.45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем, размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.
 
    Судом установлена вина ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» в неисполнении условий договора № от <ДАТА> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в связи с чем, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований Заболотнева И.В. к ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго»о компенсации морального вреда, однако, считает заявленный Заболотневым И.В. размер компенсации морального вреда завышенным и считает подлежащими частичному удовлетворению исковые требования Заболотнева И.В. к ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» о компенсации морального вреда на сумму <данные изъяты>.
 
    Согласно ч.6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
 
    В соответствие с п.46 постановления Пленума Верховного суда РФ №17 от 28 июня 2012 года «О рассмотрении ссудами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).
 
    При удовлетворении судом требований, заявленных общественными объединениями потребителей (их ассоциациями, союзами) или органами местного самоуправления в защиту прав и законных интересов конкретного потребителя, пятьдесят процентов определенной судом суммы штрафа взыскивается в пользу указанных объединений или органов независимо от того, заявлялось ли ими такое требование.
 
    Поскольку судом установлена вина ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» в неисполнении условий договора № от <ДАТА> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, суд приходит к выводу о необходимости взыскания с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» в пользу Заболотнева И.В. штрафа в размере 50% от суммы, присужденной судом, а именно, в размере <данные изъяты>
 
    Довод представителя ответчика об отсутствии оснований для взыскания компенсации морального вреда и штрафа не могут быть приняты во внимание по следующим основаниям.
 
    Из преамбулы Закона РФ "О защите прав потребителей" следует, что данный Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг).
 
    В ходе рассмотрения дела установлено, что между истцом и ответчиком заключен договор, согласно которому Заболотнев И.В. выступает в роли потребителя, поскольку является гражданином, использующим услуги по данному договору исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в связи с чем на отношения сторон распространяются положения Закона РФ "О защите прав потребителей", предусматривающий такую компенсацию (статья 15). Кроме того, Закон РФ "О защите прав потребителей" применяется к правоотношению, вытекающему из обязательства по технологическому присоединению, в части, не урегулированной специальным законодательством. Поэтому имеются основания для взыскания компенсации морального вреда, и штрафа.
 
    В силу ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
 
    Из материалов дела усматривается, что Заболотнев И.В. понес судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 40 000 рублей. Суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца сумму расходов, понесенных истцом на оплату юридических услуг в размере 10 000 рублей, поскольку, по мнению суда, данная сумма отвечает принципу разумности.
 
    В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
 
    Поскольку ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» при подаче искового заявления была уплачена государственная пошлина в размере <данные изъяты>, что подтверждается копией платежного поручения № от <ДАТА>. на сумму <данные изъяты>, копией платежного поручения № от 07.02.2014г. на сумму <данные изъяты>, суд считает необходимым взыскать с Заболотнева И.В. в пользу истца судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей.
 
    По требованию ч.1 ст.103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.
 
    Поскольку судом частично удовлетворены исковые требования Заболотнева И.В., суд приходит к выводу о необходимости взыскания с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала-«Волгоградэнерго» государственной пошлины в доход бюджета г. Волгограда в размере <данные изъяты>.
 
    На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд
 
Р Е Ш И Л:
 
    Исковые требования Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала - «Волгоградэнерго» к Заболотневу И.В. о расторжении договора - удовлетворить.
 
    Исковые требования Заболотнева И.В. к Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала - «Волгоградэнерго» о расторжении договора, взыскании суммы, неустойки, компенсации морального вреда – удовлетворить частично.
 
    Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от <ДАТА> №, заключенного между Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала - «Волгоградэнерго» и Заболотневым И.В..
 
    Взыскать с Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала - «Волгоградэнерго» в пользу Заболотнева И.В. денежную сумму, уплаченную по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от <ДАТА> №, в размере <данные изъяты>, неустойку в размере <данные изъяты> компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты>, штраф в размере <данные изъяты>, судебные расходы по оплате услуг представителя в размере <данные изъяты>.
 
    В удовлетворении остальной части требований Заболотнева И.В. к Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала - «Волгоградэнерго» о компенсации морального вреда и взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя - отказать.
 
    Взыскать с Заболотнева И.В. в пользу Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала - «Волгоградэнерго» судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере <данные изъяты>.
 
    Взыскать с Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в лице филиала - «Волгоградэнерго» в доход бюджета административного округа город-герой Волгоград государственную пошлину в размере <данные изъяты>
 
    Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения суда в Волгоградский областной суд через Кировский районный суд г. Волгограда.
 
        Судья Е.В. Игнатова