Дата принятия: 19 марта 2014г.
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(заочное)
п. Чунский 19 марта 2014 г.
Чунский районный суд Иркутской области в составе председательствующего судьи Матвиенко Ю.Н., при секретаре судебного заседания Шарафудиновой В.В., с участием старшего помощника прокурора Чунского района Круглик О.П., рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Чунского района Иркутской области в интересах Кукуевой В.С. к индивидуальному предпринимателю Заостровцеву П.С. о расторжении договора подряда, взыскании неустойки и возмещении морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
Прокурор в интересах Кукуевой В.С. обратилась в Чунский районный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Заостровцеву П.С. о расторжении договора подряда, взыскании неустойки и возмещении морального вреда.
В обоснование исковых требований указал на следующие обстоятельства. В прокуратуру района поступило обращение Кукуевой В.С о нарушении ее потребительских прав индивидуальным предпринимателем Заостровцевым П.С. в связи с неисполнением договорных обязательств.
17.09.2013 г. между ИП Заостровцевым П.С. и Кукуевой В.С заключен договор подряда на доставку и установку изделий из ПВХ (оконных блоков) в количестве 6 шт., на общую сумму <данные изъяты>. В рамках данного договора Кукуевой В.С. внесена предоплата в размере <данные изъяты> рублей. Окончательный срок выполнения работ, согласно договору, ДД.ММ.ГГГГ года.
Однако, до настоящего времени ИП Заостровцевым П.С. условия договора не выполнены, услуга доставки и установки окна - ПВХ Кукуевой В.С не оказана, несмотря на неоднократные обращения последней к Заостровцеву П.С. в целях разрешения спора в досудебном порядке. До настоящего времени установка окна - ПВХ в квартире Кукуевой В.С. не произведена, в связи с чем она лишена возможности произвести запланированный ремонт.
Согласно ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают, в том числе и на основании закона и договора, и в соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Согласно указанному договору подряда на доставку и установку изделий из ПВХ, Заостровцев П.С. обязался выполнить по заданию Кукуевой В.С определенную работу: доставить и установить в ее квартире пластиковые окна и сдать работу Кукуевой В.С, которая обязалась принять результат работы и оплатить его, что в полном объеме соответствует нормам Гражданского законодательства Российской Федерации, регламентирующим правоотношения сторон при заключении договоров подряда. Следовательно, правоотношения между сторонами регулируются указанными и иными нормами закона, регламентирующими данный вид деятельности (договор подряда).
В соответствии с ч.1 ст.702 ПС РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно ст.730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
Сроки выполнения работ по договору подряда регламентируются ст.708 ГК РФ, согласно которой в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Договор подряда является реальной сделкой и считается заключенным с момента подписания его сторонами и начинает действовать при наступлении условий установленных договором.
Аналогичные нормы содержатся и в Законе Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей». Согласно ч.1 ст.27 названного Закона исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).
Согласно ст.739 ГК РФ в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 настоящего Кодекса, в том числе и отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы, возмещения убытков, выплаты неустойки. Уплата неустойки не освобождает продавца от исполнения обязательства в натуре.
Не выполнение ИП Заостровцевым П.С. работы в установленный срок, т.е. односторонний отказ от исполнения обязательств, является нарушением требований Гражданского кодекса РФ и Закона «О защите прав потребителей», служит основанием для привлечения индивидуального предпринимателя к ответственности, которая выражается в отказе от исполнения договора, выплате заказчику неустойки, компенсации морального вреда и иных расходов, связанных с защитой нарушенного права, а так же, штрафных санкций.
В силу ч.1 ст.28 Закона «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
В соответствии с частью 5 названной выше нормы, в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги), исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере 3% цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Так, договор между заказчиком Кукуевой В.С и индивидуальным предпринимателем Заостровцевым П.С. заключен ДД.ММ.ГГГГ., срок исполнения работы оканчивается не позднее ДД.ММ.ГГГГ., и с ДД.ММ.ГГГГ. подлежит исчислению неустойка. Количество дней просрочки, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день подачи искового заявления в суд составляет 40 дней, что соответственно составляет неустойку в размере <данные изъяты>. Поскольку сумма взыскиваемой потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара, следовательно, равна сумме <данные изъяты>.
Поскольку исполнитель ИП Заостровцев П.С. намеренно уклонился от исполнения взятых на себя обязательств, вследствие неисполнения им взятых на себя обязательств скрывался от Кукуевой В.С, последняя не произвела в квартире запланированный ремонт, при этом более одного месяца находилась в нервном состоянии, переживала ожидания установки окон. Тем самым ответчик причинил Кукуевой В.С моральный вред, выраженный в нравственных и физических страданиях, связанном с этим унижении, что пагубно повлияло на ее состояние здоровья, в котором она пребывает до настоящего времени, и считает, что компенсация морального вреда подлежит взысканию с ИП Заостровпева П.С. в размере 5 тысяч рублей в соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей». В силу ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор может обратиться с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.
Учитывая, что Кукуева В.С. является <данные изъяты>, имеет небольшой доход, получая небольшую пенсию, не обладает юридическими познаниями, в силу чего самостоятельно с заявлением в суд обратиться не имеет возможности, прокурором предъявлен иск в ее интересах.
Просит суд договор подряда на доставку и установку изделий из ПВХ от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенного между продавцом индивидуальным предпринимателем Заостровцевым П.С. и покупателем Кукуевой В.С. расторгнуть. Взыскать с ответчика в пользу Кукуевой В.С. уплаченную ранее денежную сумму в размере <данные изъяты>, а также неустойку (пеню) за нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) в размере <данные изъяты>, всего на сумму <данные изъяты>. Взыскать с ответчика в пользу Кукуевой В.С. в возмещение морального вреда денежную сумму в размере <данные изъяты>.
Представитель истца Круглик О.П. в судебном заседании исковые требования поддержала, просила иск удовлетворить по доводам, изложенным в исковом заявлении, не возражала против рассмотрения дела в порядке заочного производства.
Ответчик Заостровцев П.С. в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения извещен надлежаще, возражений относительно исковых требований в суд не представил.
Суд полагает возможным рассмотреть дело по существу без участия ответчика, считая, что рассмотрение дела не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.
Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
ДД.ММ.ГГГГ между Кукуевой В.С. и индивидуальным предпринимателем Заостровцевым П.С. заключен договор подряда на доставку и установку изделий из ПВХ - окон в количестве 6 штук. По условиям договора Заостровцев П.С. обязался поставить Кукуевой В.С. по адресу п.Каменск, <адрес>, изделия из ПВХ-профиля- окна, общей стоимостью <данные изъяты>.
Сроки выполнения работ, согласно договору, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Согласно п. 1.6 договора подряда, договор вступает в силу с момента подписания.
Согласно п.3.1 договора подряда, Кукуева В.С. внесла предоплату в размере <данные изъяты>.
Условия договора Кукуева В.С. выполнила, ею переданы ответчику Заостровцеву П.С. денежные средства в размере <данные изъяты>, что подтверждается договором подряда от ДД.ММ.ГГГГ. В свою очередь Заостровцевым П.С. условия договора не выполнены, услуга на доставку и установку изделий из ПВХ - профиля, дверей Кукуевой В.С. не оказана.
Согласно ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают, в том числе и на основании закона и договора, и в соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Заостровцев П.С. обязался выполнить по заданию Кукуевой В.С. определенную работу: установить в ее квартире изделия из ПВХ - 6 оконных блоков, Кукуева В.С. обязалась принять результат работы и оплатить в полном объеме, указанный договор подряда соответствует нормам Гражданского законодательства Российской Федерации, регламентирующим правоотношения сторон при заключении договоров подряда. Следовательно, правоотношения между сторонами регулируются указанными и иными нормами закона, регламентирующими данный вид деятельности (договор подряда).
В соответствии с ч.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно ст.730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениям по договору бытового подряда, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
Сроки выполнения работ по договору подряда регламентируются ст.708 ГК РФ, согласно которой в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Договор подряда является реальной сделкой и считается заключенным с момента подписания его сторонами, начинает действовать при наступлении условий, установленных договором.
Аналогичные нормы содержатся и в Законе Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей». Согласно ч.1 ст.27 названного Закона исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).
Согласно ст.739 ГК РФ в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 настоящего Кодекса, в том числе и отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы, возмещения убытков, выплаты неустойки. Уплата неустойки не освобождает продавца от исполнения обязательства в натуре.
Не выполнение индивидуальным предпринимателем Заостровцевым П.С. работы в установленный срок, т.е. односторонний отказ от исполнения обязательств, является нарушением требований Гражданского кодекса РФ и Закона «О защите прав потребителей», служит основанием для привлечения индивидуального предпринимателя к ответственности, которая выражается в отказе от исполнения договора, выплате заказчику неустойки, компенсации морального вреда и иных расходов связанных с защитой нарушенного права, а так же штрафных санкций.
В силу ч.1 ст.28 Закона «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Следовательно, заявленные требования о расторжении договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании суммы уплаченной Кукуевой В.С. по договору поставки в размере <данные изъяты> рублей - обоснованы и подлежат удовлетворению.
В соответствии с ч. 5 статьи 28 Закона «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги), исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказания услуг) не определена - общей цены заказа. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказания услуги).
Согласно договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ договор между заказчиком Кукуевой В.С. и индивидуальном предпринимателем Заостровцевым П.С. заключен ДД.ММ.ГГГГ года, срок исполнения работы оканчивается не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, и с ДД.ММ.ГГГГ подлежит исчислению неустойка. Количество дней просрочки, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день подачи искового заявления в суд, составляет 40 дней, что соответственно составляет неустойку в размере <данные изъяты>. Поскольку сумма взыскиваемой потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара, следовательно, равна сумме <данные изъяты>.
Согласно п.6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей установлено правило, согласно которому при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с продавца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Согласно п.46 Постановления Пленума ВС РФ № 17 от 28.06.2012 года «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» указанный штраф в пользу потребителя взыскивается судом вне зависимости от того, заявлялось ли в суде такое требование. С учетом изложенного суд полагает взыскать с Заостровцева П.С. штраф в размере 50% от суммы взысканной судом.
Учитывая, что Заостровцев П.С. намеренно уклонился от исполнения взятых на себя обязательств, скрывался от Кукуевой В.С., последняя не произвела в квартире запланированный ремонт, находилась в нервном состоянии, испытывала ожидания установки окон, тем самым ответчик причинил Кукуевой В.С. моральный вред, выраженный в нравственных и физических страданиях, что пагубно повлияло на ее состояние здоровья. С учетом принципа разумности и справедливости, суд полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> в соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей».
В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика Заостровцева П.С. в доход государства (федеральный бюджет) подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден, в размере <данные изъяты>.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования прокурора Чунского района в интересах Кукуевой В.С. к Заостровцеву П.С. о расторжении договора подряда, взыскании неустойки и возмещении морального вреда - удовлетворить.
Договор подряда на доставку и установку 6 окон из ПВХ-профиля без номера, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем Заостровцевым П.С. и Кукуевой В.С. - расторгнуть.
Взыскать с Заостровцева П.С. в пользу Кукуевой В.С. денежные средства, оплаченные по договору поставки, в размере <данные изъяты>, неустойку (пеню) за нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) в размере <данные изъяты>, штраф в размере <данные изъяты>.
Взыскать с Заостровцева П.С. в пользу Кукуевой В.С. сумму в счет возмещения морального вреда в размере <данные изъяты>.
Взыскать с Заостровцева П.С. в доход государства (федеральный бюджет) государственную пошлину, от уплаты которой истец освобожден, в размере <данные изъяты>
Заочное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Чунский районный суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Заочное решение вступает в законную силу по истечении сроков его обжалования.
Судья
