Решение от 16 октября 2014 года

2-3023/2014 ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
    Ухтинский городской суд Республики Коми
 
    в составе председательствующего судьи Саенко О.Л.,
 
    при секретаре Лепёшкиной Е.Д.,
 
    рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Ухте 16 октября 2014 года гражданское дело по иску Зарецкого А.О. к ООО «Вин-Полы» о расторжении договора подряда, взыскании уплаченной по договору денежной суммы, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда,
 
установил:
 
    Зарецкий А.О. обратился с иском к ООО «Вин-Полы» о расторжении договора подряда от <...> г.., взыскании уплаченных по договору .... руб., неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, указав в его обоснование на неисполнение обществом обязательств.
 
    Истец в судебном заседании требования поддержал.
 
    Ответчик извещен надлежащим образом, однако явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил. От ответчика не поступало сведений об уважительности причин неявки представителя, заявлений об отложении дела либо о возможности рассмотрения дела без участия его представителя.
 
    Дело рассмотрено по правилам главы 22 ГПК РФ.
 
    Заслушав истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
 
    Установлено, что <...> г.. Зарецкий А.О. (заказчик) заключил с ООО «Вин-Полы» (исполнитель) договор №...., по которому последнее обязалось изготовить конструкции марки .... по согласованным с заказчиком эскизам, размерам и комплектации, доставить и установить их на объект заказчика по адресу: .....
 
    Стоимость выполняемых работ согласована сторонами в размере .... руб. (п.2.1 договора).
 
    В соответствии с п.3.1 общий срок изготовления и доставки конструкций на объект заказчика составляет 20 рабочих дней с момента полного осуществления заказчиком предоплаты, установленной п.2.2 договора.
 
    Оплата по договору произведена истцом в полном объеме в день заключения договора, что подтверждается квитанцией к приходно-кассовому ордеру от <...> г..
 
    Из иска и объяснений истца следует, что предусмотренные договором работы до настоящего времени ответчиком не выполнены.
 
    Согласно ст.307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.
 
    Статья 310 Гражданского кодекса РФ предусматривает недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего изменения его условий. Прекращает обязательство его надлежащее исполнение (п.1 ст.408 Гражданского кодекса РФ).
 
    В силу п.1 ст.730 Гражданского кодекса РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.
 
    К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (п.3 ст.730 Гражданского кодекса РФ).
 
    Статья 13 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» предусматривает, что за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.
 
    Согласно п.1 ст.27 Закона исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).
 
    В силу п.1 ст.28 Закона, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель вправе, в том числе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
 
    Таким образом, одностороннее расторжение договора о выполнении работ по инициативе заказчика сформулировано как его право отказаться от исполнения договора. Это право появляется у него, в том числе, если в установленный договором срок работа не выполнена.
 
    Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон (ст.12 ГПК РФ.) Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законом (ст.56 ГПК РФ).
 
    По общему правилу бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере).
 
    Каких-либо доказательств, опровергающих доводы истца о нарушении условий договора подряда, либо возврата суммы предоплаты, ответчиками не представлено.
 
    При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что требования истца о расторжении договора подряда и взыскании уплаченной по нему суммы в размере .... руб., подлежат удовлетворению.
 
    В силу п.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
 
    Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
 
    В соответствии с ч.3 ст.196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.
 
    Учитывая обстоятельства дела и требования истца, период просрочки ответчиком исполнения условий договора с <...> г.. по <...> г.. составляет 48 дней.
 
    Неустойка за указанный период составит .... руб. (Расчет: ....*3%*48).
 
    С учетом положений абз.4 п.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» размер подлежащей взысканию неустойки составляет .... руб.
 
    В соответствии с п.1 ст.395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
 
    Из разъяснений, данных в постановлении Пленума Верховного Суда РФ №13, Пленума ВАС РФ №14 от 08.10.1998г., следует, что при расчете подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации число дней в году (месяце) принимается равным соответственно 360 и 30 дням, если иное не установлено соглашением сторон, обязательными для сторон правилами, а также обычаями делового оборота.
 
    При определении размера процентов суд исходит из учетной ставки, действовавшей на момент предъявления иска – 8,25% (Указание Банка России ).
 
    В рассматриваемом случае с учетом требований истца проценты подлежат начислению с <...> г.. (со дня, следующего за днем окончания срока выполнения работ по договору) по <...> г.. т.е. за 48 дней. Размер процентов составит .... руб. (расчет: .... х 8,25% : 360 х 48).
 
    Согласно ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
 
    Принимая во внимание обстоятельства дела, характер нарушенных прав, и руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд считает необходимым взыскать с ООО «Вин-Полы» в пользу истца компенсацию морального вреда в размере .... руб.
 
    На основании п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя с ООО «Вин-Полы» подлежит взысканию штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной в пользу потребителя, то есть .... руб. (.... : 2).
 
    В силу ст.98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по составлению искового заявления в размере .... руб.
 
    В соответствии ст.103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход государства в сумме .... руб. (.... руб. исходя из требований имущественного характера, .... руб. - неимущественного).
 
    Руководствуясь ст.ст.194-198, 235-238 ГПК РФ,
 
решил:
 
    Расторгнуть договор №.... на выполнение работ от <...> г.., заключенный между Зарецким А.О. и ООО «Вин-Полы».
 
    Взыскать с ООО «Вин-Полы» в пользу Зарецкого А.О. уплаченные по договору от <...> г.. денежные средства в сумме .... рублей, неустойку в размере .... рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере .... рублей, компенсацию морального вреда в размере .... рублей, судебные расходы в размере .... рубля, штраф в размере .... рублей, а всего .... рублей.
 
    Взыскать с ООО «Вин-Полы» государственную пошлину в доход бюджета МО ГО «Ухта» в размере .... копеек.
 
    Ответчик вправе подать в Ухтинский городской суд заявление об отмене этого решения в течение 7 дней со дня получения его копии.
 
    Заочное решение может быть обжаловано сторонами в Верховный суд Республики Коми в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления, через Ухтинский городской суд.
 
    Председательствующий О.Л.Саенко