Решение от 16 июля 2014 года

Р Е Ш Е Н И Е
 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
    От 16 июля 2014 года п.Безенчук
 
    Безенчукский районный суд Самарской области в составе: председательствующего судьи Кудрявовой Е.В., при секретаре Петуховой О.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по исковому заявлению Литвишкина ФИО5 к Комитету по строительству Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области, Муниципальный район Безенчукский Самарской области в лице Управления финансами муниципального района Безенчукский Самарской области, Муниципальный район Безенчукский Самарской области в лице Администрации муниципального района о взыскании с Комитета по строительству Администрации муниципального района Самарской области за счет казны муниципального района Безенчукский Самарской области в пользу Литвишкина ФИО6 задолженность в размере <данные изъяты>, неустойку в размере <данные изъяты>, на день вынесения решения в соответствии с уточнением заявленных требований неустойка составила <данные изъяты>, а также затраты на уплату государственной пошлины в сумме <данные изъяты>,
 
У С Т А Н О В И Л :
 
    Литвишкин В.Н. обратился в суд с исковыми требованиями к Комитету по строительству Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области, Управлению финансами муниципального района Безенчукский, Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области о взыскании задолженности в размере <данные изъяты>, неустойку в размере <данные изъяты>, на день вынесения решения в соответствии с уточнением заявленных требований неустойка составила <данные изъяты>, а также затраты на уплату государственной пошлины в сумме <данные изъяты>, ссылаясь на то, что истцу переуступлено ДД.ММ.ГГГГ право требования задолженности в размере <данные изъяты>. Договор уступки права требования заключен между истцом и ООО «Стройуниверсал», соответственно между последним и Комитетом по строительству администрации муниципального района Безенчукский Самарской области заключен муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительных работ по объекту «Проектирование и реконструкция социально-спортивного комплекса по адресу: <адрес>».
 
    Истец ссылается на документы: акты выполненных работ, справкой о стоимости выполненных работ.
 
    Согласно п.2.1 Муниципального контракта № общая стоимость договора составляет <данные изъяты>.
 
    Сроки выполнения работ по Муниципальному контракту №, согласно п. 4.2 установлены с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
 
    Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту №, внесены изменения в п.4.2- «Окончание работ : ДД.ММ.ГГГГ при условии лимитов денежных обязательств из соответствующих бюджетов на финансирование объекта строительства».
 
    На ДД.ММ.ГГГГ задолженность Комитета по строительству администрации муниципального района <адрес> перед истцом по актам выполненных работ № с учетом выплаченной суммы в размере <данные изъяты>., - составляет <данные изъяты>.
 
    По актам выполненных работ № с учетом погашенной задолженности в сумме <данные изъяты>.,- задолженность перед истцом составляет <данные изъяты>.
 
    Общая сумма основного долга составляет <данные изъяты>.
 
    Истец просит взыскать неустойку в размере <данные изъяты>, расходы по уплаченной государственной пошлине в размере <данные изъяты>.
 
    Представитель Управления финансами Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области в судебном заседании исковые требования не признала, предоставила письменный отзыв, приобщенный к материалам дела.
 
    Представители Министерства строительства Самарской области, ООО « Стройуниверсал», привлеченные к участию в деле в качестве третьего лица в судебное заседание не явились, извещены о времени и месте слушания дела, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей, по правилам ч.3 ст. 167 ГПК РФ.
 
    Выслушав стороны, изучив письменные материалы дела суд приходит к следующему:
 
    Судом установлено, что между Литвишкиным В.Н.и ООО «Стройуниверсал» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № уступки прав требования (цессии), в соответствии с которым Литвишкин В.Н. в полном объеме принял на себя право требования задолженности за выполненные работы по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенному с Комитетом по строительству администрации муниципального района Безенчукский Самарской области (Муниципальным учреждением «Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Безенчукского района».
 
    Задолженность подтверждается: актом выполненных работ № формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.; актом выполненных работ № формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.; актом выполненных работ № формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; актом выполненных работ № формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.; всего с учетом погашенной задолженности на сумму <данные изъяты>.
 
    Право требования задолженности в размере <данные изъяты>., за выполненные работы по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенному с Комитетом по строительству администрации муниципального района Безенчукский Самарской области (Муниципальным учреждением «Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Безенчукского района»), подтверждается: актом выполненных работ № формы КС -2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.; актом выполненных работ № формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.; актом выполненных работ № формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>..
 
    Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № формы КС-3 на сумму
<данные изъяты>коп., с учетом выплаченной суммы в размере <данные изъяты> задолженность ответчика составила <данные изъяты>.
 
    Согласно п.5 Дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенного к муниципальному контракту №, п.3,2 муниципального контракта дополнен п.п. 3.2.8., в соответствии с которым, заказчик обязан рассмотреть направленные ему подрядчиком акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в течение 5 рабочих дней, со дня получения, вернуть подрядчику оформленные надлежащим образом акты в одном экземпляре либо в тот же срок направить подрядчику мотивированный письменный отказ от подписания актов. В противном случае работа считается принятой в одностороннем порядке и подлежит оплате заказчиком.
 
    Комитет по строительству администрации муниципального района Безенчукский Самарской области в установленный срок (в течении 5 рабочих дней с ДД.ММ.ГГГГ г.) не вернул подрядчику оформленные надлежащим образом акты и не направил подрядчику мотивированный письменный отказ от подписания актов. П.5.3 Муниципального контракта № предусмотрено, что заказчик производит расчет за выполненные работы по объекту поэтапно, ежемесячно, не позднее пяти дней, после подписания актов по форме КС-2, КС-3, с зачетом всех ранее произведенных платежей.
 
    Истец полагает, что с ДД.ММ.ГГГГ подлежит начислению неустойка, которая на момент вынесения решения составляет с учетом уточнения заявленный <данные изъяты>.
 
    Представитель ответчика не оспаривала расчета неустойки, просила суд применить ст. 333 ГК РФ.
 
    Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
 
    В соответствии с частью 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
 
    Согласно части 1 ст. 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.
 
    Частью 1 ст. 740 ГК РФ предусмотрено, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
 
    В части 1 ст. 746 ГК РФ указано, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.
 
    Пунктом 5.3 Муниципального контракта № И-2008 предусмотрено, что заказчик производит расчет за выполненные работы по объекту поэтапно, ежемесячно, не позднее пяти дней, после подписания актов по форме КС-2, КС-3, с зачетом всех ранее произведенных платежей.
 
    В силу статьи 3 Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ под государственными (муниципальными) нуждами понимаются обеспечиваемые в соответствии с расходными обязательствами публичного образования за счет средств соответствующего бюджета и внебюджетных источников финансирования потребности публичного образования в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления его функций, в том числе для реализации целевых программ, а также для исполнения международных обязательств Российской Федерации, в том числе для реализации межгосударственных целевых программ, в которых участвует Российская Федерация.
 
    Муниципальными заказчиками по муниципальному контракту могут выступать органы местного самоуправления, а также уполномоченные органами местного самоуправления на размещение заказов подрядных работ для муниципальных нужд бюджетные учреждения и иные получатели бюджетных средств при размещении заказов на выполнение таких работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования (пункт 3 статьи 764 Кодекса).
 
    Положениями Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ предусмотрено, что для заключения государственного (муниципального) контракта учреждению необходимо получить полномочия государственного (муниципального) заказчика, которыми его может наделить соответствующий орган государственной власти Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления.
 
    Согласно частям 1 и 2 статьи 9 Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. Государственный контракт и муниципальный контракт заключаются в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами с учетом положений названного Закона.
 
    Если учреждение уполномочено органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления выполнять функции государственного (муниципального) заказчика при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд, оно, действуя в этом случае в интересах и от имени публичного образования, должно руководствоваться положениями Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.
 
    При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ для муниципальных нужд муниципальные заказчики действуют от имени и по поручению публично-правового образования, поэтому на основании статей 125 и 126 Кодекса должником по обязательствам, вытекающим из такого контракта, является само публично-правовое образование в лице уполномоченного органа.
 
    В силу статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации к бюджетным полномочиям муниципальных образований относятся установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования.
 
    Статьями 158 и 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Кодекса предусмотрено, что по искам, предъявляемым к муниципальному образованию о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования, его интересы представляет главный распорядитель бюджетных средств.
 
    Решением Собрания представителей муниципального района Безенчукский № от ДД.ММ.ГГГГ утверждено Положение Комитета по строительству администрации муниципального района Безенчукский Самарской области (далее - Положение) Комитет является отраслевым органом Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области, выполняющий функции Заказчика-застройщика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству на территории муниципального района Безенчукский Самарской области за счет бюджетного финансирования всех уровней.
 
    В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего бюджета) - это орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств. Главный распорядитель бюджетных средств обозначается в ведомственной структуре расходов.
 
    В соответствии с п. 2.3. б.вышеозначенного Положения установлено, что Комитет осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета муниципального района Безенчукский Самарской области, главного администратора доходов бюджета муниципального района Безенчукский Самарской области.
 
    Главным распорядителем средств районного бюджета по спорному объекту является Комитет.
 
    Финансирование объекта «Проектирование и реконструкция социально-спортивно-оздоровительного комплекса по адресу: Безенчукский район, пгт. Безенчук, ул. Луговцева» осуществляется за счет двух источников бюджетной системы: средства областного бюджета и средства бюджета муниципального района Безенчукский. Главным распорядителем средств областного бюджета является Министерство строительства Самарской области.
 
    Согласно, Бюджетному Кодексу РФ расходные обязательства -обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования)или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета.
 
    Согласно п. 1.2, п. 3.1 Положения Муниципального учреждения Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Безенчукского района (действовавшего на момент заключения контракта) учреждение создано для осуществления функций заказчика-застройщика, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов всех видов муниципальной собственности за счет бюджетного финансирования всех уровней, п. 2.1 учреждение является структурным подразделением (органом) с правами юридического лица Администрации Безенчукского района.
 
    Согласно п. 1.2. Комитет по строительству администрации муниципального района Безенчукский Самарской области (в действующей редакции) учреждение является отраслевым органом администрации муниципального района Безенчукский Самарской области, выполняющее функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству на территории муниципального района Безенчукский Самарской области за счет бюджетного финансирования всех уровней, п. 1.6 учреждение является муниципальным казенным учреждением, п. 1.8 собственником имущества учреждения является муниципальный район Безенчукский Самарской области,
 
    Согласно ст. 43 Устава муниципального района Безенчукский Самарской области Администрация муниципального района является исполнительно-распорядительным органом муниципального района, наделяемым настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района федеральными законами и законами Самарской области.
 
    Согласно п. 2.2.19 Положения Управления финансами администрации муниципального района Безенчукский Самарской области учреждение осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета муниципального района Безенчукский Самарской области, главного администратора доходов бюджета муниципального района Безенчукский Самарской области, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального района Безенчукский Самарской области, если иное не предусмотрено Решением Собрания представителей муниципального района Безенчукский о бюджете муниципального района Безенчукский на соответствующий финансовый год и плановый период, п. 2.2.1 составляет проект бюджета муниципального района Безенчукский Самарской области, п. 2.2.2 организует исполнение местного бюджета, утверждает и доводит до главных распорядителей средств местного бюджета лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования, 2.2.9 ведет реестр расходных обязательств муниципального района Безенчукский; 2.2.10 ведет муниципальную долговую книгу района; 2.2.14 выступает от имени муниципального района Безенчукский Самарской области в судах общей юрисдикции, арбитражных судах в рамках компетенции, установленной настоящим Положением, федеральным и областным законодательством, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района Безенчукский Самарской области.
 
    Соглашением от 28.05.2013 года заключенного между Администрацией района и Министерством строительства Самарской области ( далее - Министерство) предусмотрено предоставление из областного бюджета субсидии местному бюджету на софинансирование расходного обязательства района по проектированию и реконструкции объекта капитального строительства предусмотренных Законом Самарской области № 129-ГД от 13.12.2012 года "Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 года " и Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 № 124 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010-2018 годы" (утратило силу с 01.01.2014 года) Субсидия составила 56 500 000 доля участия областного бюджета и 2 973 000, 68 доля средств районного бюджета.
 
    Пунктом 2 Постановления Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 - 2018 годы" установлено, что расходные обязательства Самарской области, возникающие в результате принятия настоящего Постановления, исполняются Самарской областью самостоятельно за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в установленном порядке на реализацию мероприятий Программы.
 
    Пунктом 2.3. вышеозначенного соглашения установлено, что перечисление субсидии на проектирование и реконструкцию осуществляется в зависимости от фактических объемов выполненных работ ( в объеме их не превышающем) на основании представленных в Министерство актов приема-сдачи выполненных работ (КС-2) и справок стоимости выполненных работ (КС-3), актов выполненных работ по договору на осуществление строительного контроля, иных актов, подтверждающих выполнение работ на объекте, счетов фактур и накладных по объекту, платежных документов, подтверждающих перечисление средств местного бюджета на долевое софинансирование объекта и платежных поручений.
 
    Доля муниципального района Безенчукский на софинансирование расходного обязательства предусмотрена в ведомственной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Безенчукский Самарской области на 2012-2014 года» (в ред. от 20.12.2013года). ( отменена постановлением Администрации района от 31.12.2013 № 1700). Объем бюджетных ассигнований на реализацию данной муниципальной программы в соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвержден решением о бюджете. ( решение Собрания представителей муниципального района Безенчукский № от 31.12.2013г. « О внесении и дополнений в решение Собрания представителей муниципального района Безенчукский № 295/38 от 27.12.2012 г. «О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»). Сумма составляет 679 тыс. рублей.
 
    Для получения средств областного бюджета Комитет в соответствии с
п.2.3 соглашения № от 28.05.2013г. направил акты выполненных работ
в Министерство строительства <адрес> КС -2, Кс-3 от 15.08.2013
года, КС-2, КС-3 от 01.10.2013года. Пунктом. 2.3. соглашения предусмотрено предоставлять в Министерство платежные документы, подтверждающие перечисление
средств местного бюджета на долевое софинансирование объекта.
Платежные документы, подтверждающие соблюдение доли финансирования
местного бюджета    предоставляются в размере, пропорционально
 
    перечисляемой Министерством части Субсидии. Перечисление денежных средств (доля средств местного бюджета) подтверждается платежными поручениями: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ сумма <данные изъяты> средства районного бюджета; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ сумма <данные изъяты>
 
    Законом Самарской области от 26.09.2013 года № 76 - ГД "О внесении изменений в Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 год" были внесены изменения и Министерством управления финансами Самарской области до Министерства строительства доведены лимиты бюджетных ассигнований в размере 4 032 249, 56.
 
    Было заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ и размер субсидии был уменьшен до <данные изъяты>, доля средств бюджета района составила <данные изъяты>. Средства областного бюджета были перечислены платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ года. Предоставленные денежные средства областного бюджета пошли на корректировку проектно-сметной документации.
 
    Комитет не смог погасить образовавшуюся задолженность перед Подрядчиком.
 
    <адрес> бюджета в 2014 году предусмотрены Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 683 (ред. от 19.03.2014) "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2018 годы", п. 2 вышеозначенного Постановления установлено, что расходные обязательства Самарской области, возникающие в результате принятия настоящего Постановления, исполняются Самарской областью самостоятельно за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы.
 
    В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства Самарской области    Главным распорядителем по предоставлению субсидии бюджету муниципального района Безенчукский на проектирование и реконструкцию социально-оздоровительного комплекса по адресу: Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Луговцева является Министерство строительства Самарской области. ( п. 33 перечень мероприятий подпрограммы «развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта на 2014-2018 годы). Доля средств местного бюджета предусмотрена в муниципальной программе «Развитие строительства и газификация муниципального района Безенчукский на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 24.12.2013 года № 1600. Главным распорядителем средств местного бюджета является Комитет.
 
    Объем бюджетных ассигнований на реализацию данной муниципальной
программы    утвержден    решением Собрания представителей
 
    муниципального района Безенчукский о бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы ( в ред. от 08.04.2014 года решение № 445/59)
 
    28.03.2014 года между Министерством строительства Самарской
области и Администрацией муниципального района Безенчукский
заключено о предоставлении в 2014 году из областного бюджета субсидии
местному бюджету на софинансирование расходного обязательства по
проектированию и реконструкции объекта капитального строительства
муниципальной собственности.    
 
    Комитет проинформировал Министерство строительства Самарской области об имеющейся задолженности.
 
    Исполнение обязательств по договору предусмотрены положениями ст. 309 ГК РФ.
 
    Сумма основного долга подлежит взысканию в полном объеме.
 
    Ответчик просит применить правила, предусмотренные статьей 333 ГК РФ и снизить размер неустойки.
 
    В силу диспозиции статьи 333 ГК РФ основанием для ее применения может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств. Оценивая степень соразмерности неустойки при разрешении спора, суд исходит из действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате нарушения ответчиком (должником) взятых на себя обязательств, учитывая при этом, что сумма основного долга не является единственным критерием для определения размера заявленной истцом неустойки.
 
    На основании части 1 статьи 56 ГПК РФ бремя доказывания несоразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства лежит на ответчике, заявившем об ее уменьшении.
 
    Суд полагает, что размер неустойки подлежит снижению, при этом суд исходит из материалов рассматриваемого спора, соотношение сумм неустойки и основного долга; длительность неисполнения обязательства; недобросовестность действий истца по принятию мер по взысканию задолженности; имущественное положение должника, принятие им необходимых мер по исполнению обязательств перед истцом.
 
    Суд учитывает, что ответственность по обязательствам возникла с ДД.ММ.ГГГГ года, требование о взыскании неустойки в судебном порядке предъявлено ДД.ММ.ГГГГ года.
 
    Суд учитывает, что снижение размера неустойки не должно вести к необоснованному освобождению должника от ответственности за просрочку выполнения требований по договору.
 
    В соответствии с положениями ст. 98 ГПК РФ стороне в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
 
    Суд, руководствуясь ст.ст. 12,55,56 194-198 ГПК РФ,
 
Р Е Ш И Л :
 
    Исковые требования Литвишкина ФИО7 к Комитету по строительству Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области, Муниципальный район Безенчукский Самарской области в лице Управления финансами муниципального района Безенчукский Самарской области, Муниципальный район Безенчукский Самарской области в лице Администрации муниципального района о взыскании с Комитета по строительству Администрации муниципального района Самарской области за счет казны муниципального района Безенчукский Самарской области в пользу т ФИО8 задолженность в размере <данные изъяты>, неустойку в размере <данные изъяты>, а также затраты на уплату государственной пошлины в сумме <данные изъяты>, удовлетворить частично.
 
    Взыскать с Комитета по строительству Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области за счет казны муниципального района Безенчукский Самарской области в пользу Литвишкина ФИО9 задолженность в размере <данные изъяты>, неустойку в размере <данные изъяты>, возврат уплаченной государственной пошлины в размере <данные изъяты>.
 
    Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд через Безенчукский районный суд в течение месяца.
 
    Судья Безенчукского районного суда Е.В.Кудрявова
 
    Решение в полном объеме изготовлено 4 августа 2014 года.