Решение от 10 июня 2014 года

Решение по гражданскому делу Карточка на дело № 2-915/2014
РЕШЕНИЕ
 
Именем Российской Федерации
 
Резолютивная часть
 
 
   г. Полевской                                10 июня 2014 года
 
 
           Мировой судья судебного участка №3 Полевского судебного района Свердловской области Агапова Е.А., при секретаре Пенкиной М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело с участием истца Бидямшиной С.Б., ответчика <ОБЕЗЛИЧИНО> к <ОБЕЗЛИЧИНО> Ягупову <ФИО2> о расторжении договора подряда, взыскании суммыпо договору подряда, неустойки за нарушение сроков окончания работ, неустойки за нарушение срока удовлетворения отдельных требований потребителя, компенсации морального вреда, расходов на оплату услуг представителя,
 
           Руководствуясь ст. ст. 194-197 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья,
 
РЕШИЛ:
 
    Исковые требования Бидямшиной <ФИО1> к <ОБЕЗЛИЧИНО> Ягупову <ФИО2> о расторжении договора подряда, взыскании суммы по договору подряда, неустойки за нарушение сроков окончания работ, неустойки за нарушение срока удовлетворения отдельных требований потребителя, компенсации морального вреда, расходов на оплату услуг представителя- удовлетворить частично.  
 
    Взыскать с <ОБЕЗЛИЧИНО>Ягупова <ФИО2> в пользу Бидямшиной <ФИО1> сумму, уплаченную по договору подряда в размере <ОБЕЗЛИЧИНО> коп., неустойку за нарушение сроков исполнения договора  в размере <ОБЕЗЛИЧИНО> коп., неустойку за нарушение срока удовлетворения отдельных требований потребителя в размере <ОБЕЗЛИЧИНО>., компенсацию морального вреда в размере <ОБЕЗЛИЧИНО> коп., расходы на оплату услуг представителя в размере <ОБЕЗЛИЧИНО> коп.,  штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере <ОБЕЗЛИЧИНО>., а всего взыскать <ОБЕЗЛИЧИНО>.
 
    В остальной части иска  - отказать.
 
    Расторгнуть договор подряда, заключенный <ДАТА2> между Бидямшиной <ФИО1> и <ОБЕЗЛИЧИНО>Ягуповым <ФИО3>.
 
    Взыскать с <ОБЕЗЛИЧИНО> Ягупова <ФИО4> государства государственную пошлину в размере <ОБЕЗЛИЧИНО>
 
    Решение может быть обжаловано  в апелляционном порядке в Полевской городской суд в течение месяца со дня принятия  мировым судьей решения в окончательной (резолютивной) форме.
 
               Мотивированное решение суда по рассмотренному делу составляется в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании или в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.
 
                Резолютивная часть решения изготовлена в совещательной комнате с применением технических средств.
 
 
    Мировой судья                                                                                          Агапова Е.А.