Дата принятия: 07 августа 2014г.
заочное
№2-2348/2014
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
7 августа 2014 года город Истра МО
Истринский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Климёновой Ю.В.
при секретаре И.З.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску С.Т.А. к ООО о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда,
УСТАНОВИЛ:
В Истринский городской суд обратилась С.Т.А. с исковым заявлением к ООО о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда (№) от (Дата обезличена) в сумме 2640 000 руб., ссылаясь на то, что ответчик принятые на себя обязательства по указанному договору выполнил частично, некачественно и с существенной просрочкой: до настоящего времени объект по Акту сдачи-приемки готового к эксплуатации объекта заказчику не передан, с сентября 2013 года работы на объекте не ведутся, направленная в адрес ответчика претензия ответчиком не получена, в связи с чем, просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение установленных сроков выполнения работ, рассчитанную в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей».
В судебном заседании С.Т.А. исковые требования поддержала в полном объеме, просила суд об их удовлетворении.
Ответчик в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания извещался надлежащим образом. Дело рассмотрено в порядке заочного производства.
Выслушав доводы истца, исследовав материалы дела, дав юридическую оценку собранным по делу доказательствам, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Судом установлено, что (Дата обезличена) ОООПодрядчик) и С.Т.А. (Заказчик) заключили Договор подряда №247/1, в соответствии с которым Подрядчик обязался выполнить из своих материалов, собственными и/или привлеченными силами и средствами строительно-монтажные работы по возведению типового кирпичного жилого дома ориентировочной площадью 108 кв. м без финишной отделки и оборудования согласно проектной, рабочей и эскизной документации. Строительство объекта ведется согласно графика (строительство – 4 месяца, отделка – 2 месяца, в зимний период при температуре ниже минус десяти градусов возможна временная приостановка строительных работ) (п. 1.1).
В соответствии с п. 2.1 Договора строительство типового дома осуществляется в течение 6 месяцев от даты начала действия данного договора (в зимний период при температуре ниже минус десяти градусов возможна временная приостановка строительных работ).
В соответствии с п. 2.2 Договора подряда (№) от (Дата обезличена) действие договора начинается с момента получения Подрядчиком денежных средств в полном объеме согласно п. 3.1.
Согласно п. 3.1 Договора подряда стоимость выполняемых Подрядчиком работ, указанных в ст. 1 Договора, является договорной и составляет 2 64000 руб., включая НДС.
Согласно п. 3.2 Договора подряда денежные средства, указанные в 3.1 Договора, Заказчик обязуется передать Подрядчику по приходному кассовому ордеру или перечислить на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.
В соответствии с п. 4.2 Договора подряда от (Дата обезличена) Подрядчик обязался выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать работы Заказчику.
Согласно п. 5.1 Договора подряда Заказчик обязан произвести приемку выполненных работ Подрядчиком работ в сроки и в порядке, предусмотренном Договором.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).
Пункт 1 ст. 314 ГК РФ устанавливает, что если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.
В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы, в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работ, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.
Выполнение ответчиком работ в установленный срок является обязанностью в силу закона и заключенного между сторонами договора, между тем, указанная обязанность ответчиком не исполнена, истцом не получен результат работ.
В силу положений п. 1 ст. 753 ГК РФ, заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.
По утверждениям истца, ответчик в нарушение принятых на себя обязательств, обусловленных Договором подряда (№) от (Дата обезличена) года, работы надлежащим образом и в полном объеме не выполнил и не сдал, в связи с чем истец потребовал взыскать неустойку в заявленном размере в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей».
В силу п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителя» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги) (абз. 4).
Судом установлено, что истец свои обязательства по оплате стоимости выполняемых Подрядчиком работ выполнил, перечислив на счет ООО сумму в размере 2640 000 руб., что подтверждается платежным поручением (№) от (Дата обезличена) (л.д. 11).
Вместе с тем, из представленных в материалы дела доказательств установлено, что ответчиком в предусмотренный Договором подряда (№) от (Дата обезличена) срок согласованные сторонами обязательства выполнены не были, Акты приема-передачи выполненных работ либо доказательств извещения Подрядчиком Заказчика о готовности сдачи выполненных работ не представлено.
В связи с неисполнением Договора подряда (№) от (Дата обезличена) истцом в адрес ответчика направлялась претензия от (Дата обезличена) с требованием закончить все работы, предусмотренные Договором подряда от (Дата обезличена) (№) и передать Объект Заказчику в установленном законом порядке в срок до (Дата обезличена) года, а также оплатить неустойку за каждый день просрочки, начиная с (Дата обезличена) в размере 2640 000 руб. на указанные истцом реквизиты.
Ответчик на претензию не ответил, добровольно требования истца не выполнил.
На основании изложенных обстоятельств, поскольку представленными в материалы дела доказательствами подтверждается факт того, что ответчик свои обязательства не исполнил, оплаченные истцом работы в установленный договором срок не произвел, суд находит требования истца о взыскании неустойки в размере 2640000 руб., рассчитанный в порядке п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» обоснованными и подлежащими удовлетворения. Расчет судом проверен и принят как обоснованный.
Руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
исковые требования С.Т.А. – удовлетворить.
Взыскать в пользу С.Т.А. с ООО неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда (№) от (Дата обезличена) в сумме 2640000 руб.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Председательствующий
Мотивированное решение
составлено (Дата обезличена) г.
