Дата принятия: 06 мая 2013г.
З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
06 мая 2013 года п.Заиграево
Судья Заиграевского районного суда Республики Бурятия Нимаева Г.Р.
при секретаре Халзановой Э.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Устинова А.Г. к индивидуальному предпринимателю Космач А.В. о понуждении к исполнению договорных обязательств, взыскании неустойки, судебных расходов,
У С Т А Н О В И Л :
Устинов А.Г., обращаясь в суд с иском к ИП Космач А.В., просит понудить ответчика исполнить договоры подряда от 10.04.2012 и от 14.11.2012, выдать кадастровые паспорта на земельный участок общей площадью 13,9 га из земель сельскохозяйственного назначения по адресу: <адрес>, а также взыскать с ответчика неустойку в сумме <.....> рублей и судебные расходы в сумме <.....> рублей за составление искового заявления и копирование документов. Иск мотивирован тем, что 10.04.2012 и 14.11.2012 стороны заключили договоры подряда, согласно которому ответчик принял на себя обязательства произвести межевание земельного участка в счёт земельной доли истца и сдать межевой план земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Республике Бурятия, в срок до 20 ноября 2012 года. До настоящего времени ответчик не выполнил указанные в договорах подряда работы. Истец неоднократно обращался к ответчику, однако безрезультатно. Ответчику была направлена претензия заказным письмом с уведомлением о вручении, которое ответчик получил 12.03.2013, однако до настоящего времени требования истца ответчиком проигнорированы. Стоимость работ по договору подряда составляет <.....> рублей. В соответствии с п.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказания услуги). Таким образом, требуемая истцом сумма неустойки - <.....> рублей.
В судебном заседании Устинов А.Г. исковые требования поддержал. Суду пояснил, что Устиновым Космач были оплачены суммы по договору подряда дважды по <.....> рублей; после подачи истцом жалобы в прокуратуру Заиграевского района на бездействие ответчика договор подряда был переоформлен. Истец неоднократно звонил ответчику с требованием исполнить принятые обязательства по договору подряда, однако ответчик каждый раз обещал выполнить работы через неделю.
Ответчик Космач А.В. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причинах неявки суд не известил.
Суд, с согласия истица, счёл возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.
Исследовав материалы гражданского дела, суд не находит оснований к отказу в удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.
В соответствии с п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.1994 № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» отношения с участием потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В силу ч.1 ст.702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно договорам подряда от 10 апреля 2012 года и 14 ноября 2012 года, заключенным между Устиновым А.Г. в качестве Заказчика и кадастровым инженером индивидуальным предпринимателем Космач А.В. в качестве Подрядчика, Подрядчик принял на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязался принять и оплатить следующие работы: кадастровые работы - межевание земельного участка в счёт земельной доли Устинова А.Г., расположенного по адресу: <адрес> для постановки на кадастровый учет в ФГУ «Земельная кадастровая палата по РБ», сдать на кадастровый учёт межевой план данного земельного участка в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по РБ; сторонами определен срок окончания работ - 20 ноября 2012 года. Согласно п.3.1 договора подряда от 10 апреля 2012 года цена договора составляет <.....> рублей.
Оплата по договору Устиновым А.Г. была произведена, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 14.11.2012, тем самым свои обязательства по договору истец выполнил.
Подрядчиком Космач работа не сдана.
В соответствии со статьей 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).
В силу статьи 12 Гражданского кодекса РФ защита гражданских прав осуществляется путём восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
Статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.
Поскольку ответчик добровольно не исполняет принятые на себя обязательства, требование Устинова о понуждении к исполнению договора подряда является правомерным.
Ответственность исполнителя работ по договору в виде неустойки за нарушение сроков выполнения работ предусмотрена ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей», согласно п.5 в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трёх процентов цены выполнения работы, оказания услуги; сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую сумму заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). На день подачи иска просрочка исполнителя составила 130 дней. Истец просит взыскать с ответчика неустойку в размере общей стоимости заказа, то есть <.....> рублей.
Согласно п.1 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортёр) несёт ответственность, предусмотренную законом или договором.
В силу п.6 названной статьи при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортёра) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя. Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере <.....> рублей.
На основании статьи 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы, связанные оплатой юристу услуг по составлению искового заявления и копированию документов в сумме <.....> рублей, которые подтверждены квитанцией-договором №.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л :
Иск Устинова А.Г. удовлетворить.
Понудить индивидуального предпринимателя Космач А.В. исполнить договоры подряда от 10.04.2012 и от 14.11.2012, выдать кадастровые паспорта на земельный участок общей площадью 13,9 га из земель сельскохозяйственного назначения по адресу: <адрес>.
Взыскать с индивидуального предпринимателя Космач А.В. в пользу Устинова А.Г. неустойку в сумме <.....> рублей, в счёт возмещения судебных расходов <.....> рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в сумме <.....> рублей. Всего взыскать <.....> рублей.
Ответчик вправе в течение семи дней со дня получения копии решения суда подать заявление об отмене заочного решения в Заиграевский районный суд.
Заочное решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения через Заиграевский районный суд РБ.
Судья Нимаева Г.Р.