Определение от 21 октября 2010 года

 
    PAGE  2
 
 
 
 
 
 
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ
656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина 76
 
тел.: (3853) 61-92-78, факс: 61-92-93
 
              http://www.altai-krai.arbitr.ru   е-mail: info@altai-krai.arbitr.ru
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
о прекращении производства по делу
 
 
    г. Барнаул                      Дело № АОЗ-8178/2010            21 октября 2010 г.
 
 
    Арбитражный суд Алтайского края в лице судьи Мошкиной Е. Н., при ведении протокола судей, рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по иску Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, строительству, и архитектуре администрации города Алейска г. Алейск к обществу с ограниченной ответственностью АрхиЛайн», г. Барнаул
 
    о взыскании 60 537 руб. 50 коп.
 
    при участии в заседании:
 
    от истца – начальника отдела Данилушкина С.Н., представителя по доверенности,
 
    юрисконсульта Шадриной А.В., представителя по доверенности.
 
    от ответчика – Усольцевой Л.В., представителя по доверенности,
 
 
УСТАНОВИЛ:
 
 
    Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации города Алейска Алтайского края обратился в арбитражный суд Алтайского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АрхиЛайн» о взыскании 60 537 руб. 50 коп. неустойки за ненадлежащие выполнение обязательств по муниципальному контракту от 23.10.2009 № 15 на разработку проектно-сметной документации на строительство полигона твердых и промышленных бытовых отходов в городе Алейске. Неустойка начислена на основании п. 3.1. муниципального контракта № 15 и ст. 9 (п. 11) ФЗ № 94 от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки.
 
    Определением от 11.08.2010 по делу назначено судебное заседание, этим же определением судом произведена процессуальная замена истца на его правопреемника - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, строительству, и архитектуре администрации города Алейска.
 
    В судебном заседании представитель истца заявил об отказе от иска в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ ввиду оплатой ответчиком неустойки. Ответчик возражений не имеет.
 
     Рассмотрев заявление об отказе от иска, суд пришел к выводу о его удовлетворении в связи со следующим.
 
    В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ истец вправе  при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично, при этом арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает  права других лиц.
 
    Учитывая, что отказ от иска допустим на любой стадии арбитражного процесса,  отказ от предъявленных требований не противоречит закону и не нарушает прав других лиц, арбитражный суд, принимает отказ от заявленных требований, и производство по делу прекращает по пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
 
    При обращении истца с иском в арбитражный суд государственная пошлина им не оплачивалась, в связи с чем, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы по оплате государственной пошлине с ответчика не взыскиваются.
 
    Руководствуясь частью 2 статьи 49, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 184, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Алтайского края
 
 
ОПРЕДЕЛИЛ:
 
 
    Принять отказ истца от иска и производство по делу прекратить.
 
    Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в  месячный срок со дня его вынесения.
 
 
 
      Судья                                             Е.Н. Мошкина