Дата принятия: 12 сентября 2014г.
Дело 2-2815\2014
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Судебного заседания
12 сентября 2014 года г. Биробиджан
Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области в составе
Судьи Сладковой Е.Г.,
При секретаре Акуловой Т.С.,
Рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Биробиджане дело по иску Галец В.В. к Ташкинову П.В. о расторжении договора подряда, возврате уплаченной суммы за производство работ и компенсации морального вреда, -
У с т а н о в и л:
Галец В.В. обратился в суд с иском к Ташкинову П.В. о расторжении договора подряда, возврате уплаченной суммы за производство работ и компенсации морального вреда. Свои требования мотивировала тем, что 15 июня 2014 года им был заключен договор о производстве монтажа аллюминевой конструкции с расширением балкона и наружной отделки в его квартире по адресу <адрес> с Ташкиновым П.В. Согласно договора, срок выполнения работ определен 5 июля 2014 года. соответствии с распиской им были приняты денежные средства в размере <данные изъяты>. До настоящего дня, ремонт в квартире не произведен, к которому ответчик не преступал. Попытки розыскать ответчика по телефону результатов не дали. 29 июля 2014 года он направил претензию в адрес ответчика, однако ответа не получил. До настоящего времени подрядчик не исполнил своих обязательств и от него скрывается. Ответчик грубо нарушает сроки выполнения работ. Просит взыскать с ответчика <данные изъяты>, уплаченных по договору, неустойку по 12 августа 2014 года за каждый день просрочки 38 дней в размере <данные изъяты>, с последующим перерасчетом на день принятия судебного решения., компенсацию за нанесения морального вреда в размере <данные изъяты>, расходы на оплату услуг адвоката <данные изъяты>.
В судебном заседании истец Галец В.В. и ответчик Ташкинов П.В. представители суду заявление о заключении мирового соглашения, в котором указали, что стороны пришли к соглашения, в соответствии с которым 1) истец Галец В.В. отказывается от исковых требований к Ташкинову П.В. в полном объеме, 2) ответчик Ташкинов П.В. обязуется выплатить Галец В.В. сумму договора подряда <данные изъяты>, расходы на представителя в размере <данные изъяты>, государственную пошлину <данные изъяты>, всего <данные изъяты> до 03 октября 2014 года включительно.
Истец Галец В.В. в судебном заседании просил прекратить производство по делу, утвердить мировое соглашение на условиях указанных в заявлении.
Ответчик Ташкинов П.В. в судебном заседании суду пояснил, что согласен с условиями мирового соглашения.
Суд, выслушав стороны, изучив материалы дела, приходит к следующему.
Статьей 39 ГПК РФ предусмотрено, что истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.
Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
Учитывая, что мировое соглашение, заключенное между истцом Галец В.В. и ответчиком Ташкиновым П.В. не противоречит закону, не нарушает интересы иных лиц, производство по делу по иску Галец В.В. к Ташкинову П.В. о расторжении договора подряда, возврате уплаченной суммы за производство работ и компенсации морального вреда подлежит прекращению.
Заявление о заключении мирового соглашения приобщено к материалам дела. Участникам процесса разъяснены последствия заключения мирового соглашения, предусмотренные ст. ст. 220, 221 ГПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 39, 220, 221, 224-227 ГПК РФ, суд,-
О п р е д е л и л :
Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом Галец В.В. и ответчиком Ташкиновым П.В. по делу по иску Галец В.В. к Ташкинову П.В. о расторжении договора подряда, возврате уплаченной суммы за производство работ и компенсации морального вреда, по которому:
1) истец Галец В.В. отказывается от исковых требований к Ташкинову П.В. в полном объеме,
2) ответчик Ташкинов П.В. обязуется выплатить Галец В.В. сумму по договору подряда в размере <данные изъяты>, расходы, связанные с оплатой услуг представителя в размере <данные изъяты>, расходы, связанные с оплатой государственной пошлины в размере <данные изъяты>, всего <данные изъяты> до 03 октября 2014 года (включительно).
3)в случае неисполнения настоящего соглашения ответчиком, оно подлежит исполнению на основании исполнительного листа, выданного Биробиджанским районный судом по заявлению истца.
Производство по делу по иску Галец В.В. к Ташкинову П.В. о расторжении договора подряда, возврате уплаченной суммы за производство работ и компенсации морального вреда - прекратить в связи с утверждением мирового соглашения.
Разъяснить, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Определение может быть обжаловано в суд Еврейской автономной области через Биробиджанский районный суд ЕАО в течение 15 дней.
Судья Сладкова Е.Г.