Дата принятия: 11 марта 2014г.
Дело №
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения
11 марта 2014 года г.Пучеж
Судья Пучежского районного суда Ивановской области Касаткин А.Л., при секретаре Комковой Е.В. с участием истца И.Н.К., представителя истца С.В.В., представителя ответчика К.А.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению о защите прав потребителей И.Н.К. к ООО «ДорСтрой» о возложении обязанности на ООО «ДорСтрой» выполнения окончательного перечня работ по договору подряда № от 08.07.2013 года
у с т а н о в и л:
И.Н.К. обратился в Пучежский районный суд с исковым заявлением о защите прав потребителей к ООО «ДорСтрой» о возложении обязанности на ООО «ДорСтрой» выполнения окончательного перечня работ по договору подряда № от 08.07.2013 года, указав, что 8 июля 2013 г. между ответчиком и им был заключен договор подряда на монтаж наружного и внутреннего газопровода. Согласно п.1 договора ответчик обязался выполнить по заданию Заказчика монтаж газопровода-ввода, внутреннего газопровода и наружного газоснабжения по адресу: <адрес>, литер К. Данный объект используется им для личных семейных нужд. Срок начала работ июль 2013 г. Срок окончания работ сентябрь 2013 г. Стоимость и перечень работ по настоящему Договору установлен согласно сумме двух смет, являющихся неотъемлемой частью данного договора. Смета № 1 включает в себя перечень работ по монтажу газопровода-ввода и внутреннего газоснабжения. Смета № 2 включает в себя перечень работ на наружное газоснабжение. Общая стоимость работ составляет 238 982 рубля. Все перечисленные в сметах виды работ подрядчиком выполнены, за исключением изготовления и передачи заказчику исполнительной документации на выполненные работы. Так как правоотношения по данному договору подряда регулируются ФЗ «О защите прав потребителей», то И.Н.К. просил возложить обязанность на ООО «ДорСтрой» выполнить окончательный перечень работ по договору № от 08 июля 2013г в течении 15-ти календарных дней с момента вынесения решения по данному делу; взыскать с ООО «ДорСтрой» в его пользу неустойку за просрочку выполнения работ по договору № от 08 июля 2013г, расходы на представителя, компенсацию в счет возмещения морального вреда, штраф в размере 50% от взысканной в его пользу суммы в соответствии с пунктом 6 статьи 13 ФЗ «О защите прав потребителей».
В судебном заседании истец И.Н.К. и ответчик ООО «ДорСтрой» в лице представителя К.А.Н. представили заключенное между сторонами мировое соглашение, которое просили утвердить и по которому:
1. В день подписания настоящего мирового соглашения Ответчик передает Истцу исполнительную документацию, указанную в смете № 1 к договору подряда № 2 от 08.07.2013 года, на газопровод-ввод и внутреннее газоснабжение д. 4 лит. К по <адрес>.
2. Исполнительную документацию, указанную в смете № 2 к договору подряда № 2 от 08.07.2013 года, на наружное газоснабжение д. 4 лит. К и лит. И по <адрес>, Ответчик обязуется передать Истцу в течение семи дней с момента готовности наружного газопровода.
3. Истец отказывается от исковых требований в полном объеме.
4. Ответчик компенсирует Истцу расходы на оплату услуг представителя в размере 10 000 рублей путем соответствующего уменьшения цены договора подряда № от 08.07.2013 г.
5. Судебные расходы, не указанные в п. 4 настоящего мирового соглашения, Истец и Ответчик несут самостоятельно.
Последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.
Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обоих сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, руководствуясь ст.39, 165, 220 ГПК РФ, суд утверждает мировое соглашение.
В соответствии со ст.220 ГПК РФ, суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.
Таким образом, гражданское дело по иску И.Н.К. к ООО «ДорСтрой» подлежит прекращению.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.173, 220,221 ГПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между И.Н.К. и ООО «ДорСтрой» на следующих условиях:
1. В день подписания настоящего мирового соглашения Ответчик передает Истцу исполнительную документацию, указанную в смете № 1 к договору подряда № 2 от 08.07.2013 года, на газопровод-ввод и внутреннее газоснабжение д. 4 лит. К по <адрес>.
2. Исполнительную документацию, указанную в смете № 2 к договору подряда № 2 от 08.07.2013 года, на наружное газоснабжение д. 4 лит. К и лит. И по <адрес>, Ответчик обязуется передать Истцу в течение семи дней с момента готовности наружного газопровода.
3. Истец отказывается от исковых требований в полном объеме.
4. Ответчик компенсирует Истцу расходы на оплату услуг представителя в размере 10 000 рублей путем соответствующего уменьшения цены договора подряда № от 08.07.2013 г.
5. Судебные расходы, не указанные в п. 4 мирового соглашения, Истец и Ответчик несут самостоятельно.
Производство по иску о защите прав потребителей И.Н.К. к ООО «ДорСтрой» о возложении обязанности на ООО «ДорСтрой» выполнения окончательного перечня работ по договору подряда № от 08.07.2013 года - прекратить.
В соответствии со ст. 221 ГПК РФ, повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
На определение может быть подана частная жалоба в Ивановский областной суд через Пучежский районный суд в течение 15 дней.
Судья А.Л. Касаткин
