Определение от 10 ноября 2010 года

 
    PAGE  2
 
 
 
 
 
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ
 
656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 61-92-78, факс: 61-92-93
 
http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: info@altai-krai.arbitr.ru
 
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
об отложении судебного разбирательства
 
 
    г. Барнаул                          Дело № АОЗ-13393/2010                                                                      10 ноября 2010 года   
 
 
        Арбитражный суд Алтайского края в лице судьи Лобановой Т.Б., при ведении протокола предварительного судебного заседания помощником судьи Золотухиной Р.М., рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Алтайсибстальконструкция», г. Барнаул к Обществу с ограниченной ответственностью инвестиционной строительной компании «Алтайстройинвест», г. Барнаул,  о взыскании 50 000 руб. 00 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения обязательства по оплате выполненных работ по договору подряда от 16 мая 2007 года №12п,
 
 
        при участии в судебном заседании:
 
        от истца – представители Попов С.П. (доверенность от 05.07.2010г., паспорт), Бородулин С.П. (доверенность от 19.01.2010г., паспорт);
 
        от ответчика – директор Попович Ю.В. (доверенность от 16.11.2009г. № 290, водительское удостоверение);
 
 
У С Т А Н О В И Л:
 
 
       Общество с ограниченной ответственностью «Алтайсибстальконструкция» обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью инвестиционной строительной компании «Алтайстройинвест» о взыскании 50 000 руб. 00 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения обязательства по оплате выполненных работ по договору подряда от 16 мая 2007 года №12п.
 
    В настоящем предварительном судебном заседании истец представил письменное ходатайство об увеличении суммы неустойки до 4 545 000 руб. за просрочку обязательств по платежам.
 
    Истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу увеличить размер исковых требований (ч. 1 ст. 49 АПК РФ).
 
    После завершения рассмотрения всех вынесенных в предварительное судебное заседание вопросов арбитражный суд, с учетом мнения сторон, решил, что дело готово к судебному разбирательству (ч. 1 ст. 136 АПК РФ).
 
    Если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции (ч. 4 ст. 137 АПК РФ).
 
    Стороны присутствуют в предварительном судебном заседании.
 
    Суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции в настоящем судебном заседании.
 
    В настоящем судебном заседании ответчик заявил устное ходатайство об отложении судебного разбирательства , поскольку он заблаговременно не был ознакомлен с уточненными исковыми требованиями истца.
 
    Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания, если иное не установлено настоящим Кодексом.
 
    Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно (ч.ч. 3, 4 ст. 65 АПК РФ).
 
    Арбитражный суд откладывает судебное разбирательство в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (ч.ч. 3, 4 ст. 65 , ч. 1 ст. 158 АПК РФ).
 
 
       Руководствуясь  статьями 158, 184 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
 
 
О П Р Е Д Е Л И Л:
 
 
    Отложить судебное разбирательство  на 23 ноября 2010 года на 16 час. 30 мин. (г. Барнаул, пр. Ленина, 76, каб. 219, тел. 61-92-64(судья), 24-33-10(помощник, специалист), тел./факс (61-92-93).
 
    Вызвать в судебное заседание представителей сторон.
 
 
 
     Судья                                        Т.Б.Лобанова