Определение от 01 ноября 2010 года

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ
656015, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 76, тел.: 61-92-78, факс 61-92-93
http://altai-krai.arbitr.ru   е-mail: info@altai-krai.arbitr.ru
 
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об отложении  судебного разбирательства
 
г. Барнаул
01 ноября  2010 г.                                                                       Дело № АОЗ-11383/2010  
 
    Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кощаева В.В., при ведении протокола секретарем Логиновой К.В.,  рассмотрев в  судебном заседании дело по иску
 
    индивидуального предпринимателя Кузьменко Виктории Ивановны, г. Барнаул,
 
    к обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление Алтайского моторного завода», г. Барнаул,
 
    о взыскании 1 068 401 руб. 65 коп.,
 
    при участии в судебном заседании:
 
    от истца –  Попов А.А.,  по доверенности от 16.04.2010 г.,
 
    от ответчика – Ивкин К.В.,   по доверенности от 15.10.2009 г.,
 
 
                                                                   УСТАНОВИЛ:
 
 
    Индивидуальный предприниматель Кузьменко Виктория Ивановна обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление Алтайского моторного завода» о взыскании 1 068 401 руб. 65 коп. неустойки.
 
    До начала судебного заседания от ответчика поступил отзыв на иск.
 
    Истец в порядке ст. 49 АПК РФ заявил об уточнении исковых требований. Просил взыскать с ответчика 809 257 руб. 42 коп. неустойки.
 
    Суд принял уточнение размера исковых требований.
 
    Ответчик иск не признал.
 
    Изучив материалы дела, суд  считает необходимым отложить рассмотрение дела.
 
    В соответствии с п. 5 ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд откладывает судебное разбирательство, если признаёт, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.
 
    Руководствуясь статьями 158, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Алтайского края
 
О П Р Е Д Е Л И Л:
 
 
    Отложить судебное разбирательство на 17 ноября 2010 года на 11 часов   
40 минут в помещении арбитражного суда по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина,76, кабинет № 311, телефон судьи: 61-86-72, тел. помощника, секретаря: 24-12-98,
факс 61-92-93.
 
    Ответчику – представить разрешение на строительство, копии платежных документов, направить копию разрешения на строительство истцу.
 
            Обеспечить явку  представителей сторон в  судебное заседание.
 
 
           Судья          В.В. Кощаев