Дата принятия: 26 февраля 2020г.
Номер документа: Ф08-845/2020, А20-1782/2019
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 26 февраля 2020 года Дело N А20-1782/2019
Резолютивная часть определения объявлена 26 февраля 2020 года
Определение в полном объеме изготовлено 26 февраля 2020 года
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Коржинек Е.Л., судей Афониной Е.И. и Фефеловой И.И. в отсутствие в судебном заседании истца - государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства", ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Диск Строй" (ИНН 0725010990), извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев кассационную жалобу государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства" на решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 07.08.2019 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2019 по делу N А20-1782/2019, установил следующее.
ГКУ КБР "Управление капитального строительства" (далее - учреждение) обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с исковым заявлением к ООО "Диск Строй" о взыскании 2 590 011 рублей 37 копеек неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 01.12.2014 N 20 (измененные требования).
Решением суда от 07.08.2019, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 13.11.2019, в удовлетворении требований отказано.
В кассационной жалобе учреждение просило судебные акты отменить и удовлетворить требования в полном объеме.
До рассмотрения кассационной жалобы учреждение направило в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа ходатайство об отказе от жалобы на судебные акты по рассматриваемому спору и прекращении производства по ней.
Изучив материалы дела, рассмотрев ходатайство учреждения об отказе от кассационной жалобы, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что производство по жалобе следует прекратить.
Согласно части 1 статьи 282 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации (далее - Кодекс) арбитражный суд кассационной инстанции прекращает производство по кассационной жалобе, если после принятия кассационной жалобы к производству суда от лица, ее подавшего, поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы и отказ принят судом в соответствии со статьей 49 названного Кодекса.
Частью 5 статьи 49 Кодекса установлено, что арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.
Анализ материалов дела позволяет сделать вывод о том, что отказ учреждения от жалобы не противоречит законам и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы других лиц, подписан представителем учреждения, уполномоченным заявить от имени учреждения отказ от жалобы.
При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции считает возможным принять отказ учреждения от кассационной жалобы на решение суда от 07.08.2019, и постановление суда апелляционной инстанции от 13.11.2019, и применительно к пункту 4 части 1 статьи 150 Кодекса прекратить кассационное производство.
Руководствуясь статьями 150, 151, 282, 291 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа
ОПРЕДЕЛИЛ:
принять отказ государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства" от кассационной жалобы на решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 07.08.2019 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2019 по делу N А20-1782/2019.
Производство по кассационной жалобе государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства" прекратить.
Председательствующий Е.Л. Коржинек
Судьи Е.И. Афонина
И.И. Фефелова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
