Дата принятия: 09 июля 2020г.
Номер документа: Ф06-62977/2020, А55-5588/2019
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2020 года Дело N А55-5588/2019
Резолютивная часть постановления объявлена 08 июля 2020 года.
Полный текст постановления изготовлен 09 июля 2020 года.
Арбитражный суд Поволжского округа в составе:
председательствующего судьи Филимонова С.А.,
судей Бубновой Е.Н., Тюриной Н.А.,
при ведении протокола судебного заседания с использованием системы видеоконференц-связи помощником судьи Замятиной Н.И.,
при участии представителей, присутствующих в Арбитражном суде Самарской области:
ответчика - Ушаевой Н.С. по доверенности от 30.12.2019, Васиной А.В. по доверенности от 30.12.2019,
в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Абсолют"
на решение Арбитражного суда Самарской области от 22.11.2019 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2020
по делу N А55-5588/2019
по иску общества с ограниченной ответственностью "ИнтелПродукт" (ОГРН 1116316004826, ИНН 6316165377), г. Самара к обществу с ограниченной ответственностью "Абсолют" (ОГРН 1126312007690, ИНН 6312121192), г. Самара, третьи лица: акционерное общество "ВТС Метро", г. Самара, акционерное общество "Волгатрансстрой-9", г. Самара о взыскании 560 954,68 рублей,
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью "ИнтелПродукт" (далее - ООО "ИнтелПродукт", истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском, с учетом уточнения, к обществу с ограниченной ответственностью "Абсолют" (далее - ООО "Абсолют", ответчик) о взыскании 573 309,11 рублей, из которых: 555 550 рублей основной долг по договору от 26.03.2018 N 1-12603-18 и 17 759,11 рублей проценты за пользование чужими денежными средствами
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "ВТС Метро" (далее - АО "ВТС Метро"), акционерное общество "Волгатрансстрой-9" (далее - АО "ВТС-9").
Решением Арбитражного суда Самарской области от 22.11.2019, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2020, исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскано 571 309,11 рублей, в том числе: 553 550 рублей задолженности, 17 759,09 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 14 416 рублей расходов по уплате государственной пошлины, 10000 рублей расходов на оплату услуг представителя. В удовлетворении оставшейся части заявленных требований отказано.
В кассационной жалобе ответчик просил принятые по делу судебные акты отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать, ссылаясь на несоответствие выводов судов обстоятельствам дела и нарушение норм материального и процессуального права.
Представители ответчика в судебном заседании поддержали доводы своего доверителя, обозначенные в кассационной жалобе.
Отзыв на кассационную жалобу истец и третьи лица суду не представили.
Истец и третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.
В соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) неявка извещенных надлежащим образом лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.
Проверив в соответствии со статьей 286 АПК РФ законность обжалуемых судебных актов, изучив материалы дела и доводы кассационной жалобы, выслушав мнения представителей ответчика, судебная коллегия приходит к следующим выводам.
Как усматривается из материалов дела, между ответчиком (заказчик) и истцом (исполнитель) был заключен договор оказания услуг от 26.03.2018 N 1/2603-18 (далее - договор), по условиям которого исполнитель обязался выполнять работы по установке бортового камня БР 100.30.15, БР 100.30.18, БР 100.20.8 на объектах: - "Реконструкция трамвайной линии от площади Урицкого до улицы Московское шоссе со строительством новой трамвайной линии от ул. Ташкентская до стадиона к чемпионату мира по футболу"; - "Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону, г.о. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул.Демократической", заказчик - произвести приемку и оплату работ в порядке, предусмотренном договором, предоставить материалы для выполнения исполнителем работ.
В пункте 1.2. договора сторонами согласован срок выполнения работ с 26.03.2018 по 16.04.2018.
В пункте 3.1. договора сторонами согласовано условие о том, что стоимость услуг определяется в размере, установленном в приложении N 1 к договору, являющемся неотъемлемой частью договора.
В соответствии с пунктом 3.2. договора стоимость оказываемых услуг составляет: установка бортового камня БР 100.30.15 - 550 руб./п. м, установка бортового камня БР 100.30.18 - 470 руб./п. м, установка бортового камня БР 100.20.8 - 470 руб./п. м.
Пунктом 3.4. договора предусмотрено, что стоимость услуг в течение срока действия договора может изменяться, но не чаще чем один раз в месяц. Изменение стоимости услуг оформляется дополнительным соглашением к договору.
Сторонами заключено дополнительное соглашение N 1 от 17.04.2018 к договору (далее - дополнительное соглашение), согласно которому исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по установке бортового камня БР 100.30.15 на объекте: "Реконструкция трамвайной линии от площади Урицкого до улицы Московское шоссе со строительством новой трамвайной линии от ул. Ташкентская до стадиона к чемпионату мира по футболу", срок выполнения работ с 17.04.2018 по 31.05.2018.
Стоимость оказываемых услуг определена сторонами в пункте 3.2. дополнительного соглашения, которая составила: установка бортового камня БР 100.30.15 - 550 руб./п. м, демонтаж бортового камня БР 100.30.15 - 300 руб./п. м, ремонт бортового камня БР 100.30.15 - 220 руб./п. м.
Во исполнение договора истец оказал ответчику услуги на общую сумму 1 760 060 рублей, что подтверждается представленными в материалы дела актами оказанных услуг.
Акты на общую сумму 1 206 510 рублей, в том числе: N 3 от 26.03.2018, N 4 от 31.03.2018, N 6 от 04.04.2018, N 8 от 09.04.2018, N 10 от 17.04.2018, N 11 от 23.04.2018, N 16 от 16.05.2018, N 20 от 30.07.2018, N 21 от 30 07.2018, N 5 от 01.08.2018, подписаны сторонами без замечаний и возражений к качеству, срокам, объему и стоимости оказанных услуг. Данные акты ответчиком оплачены в полном объеме, что сторонами не оспаривается.
Акты на общую сумму 553 550 рублей, в том числе: N 19 от 30.07.2018 на сумму 218 450 рублей, N 31 от 01.08.2018 на сумму 27 000 рублей, N 32 от 01.08.2018 на сумму 308 100 рублей были переданы истцом и приняты ответчиком, что подтверждается соответствующими отметками на сопроводительных письмах N 7 от 30.08.2018 и N 8 от 05.09.2018.
Однако ответчик указанные акты не подписал, мотивированный отказ от их подписания в адрес истца не направил.
Направленная истцом в адрес ответчика претензия от 18.09.2018 N 9 с требованием в течение 10 рабочих дней с момента получения претензии погасить образовавшуюся задолженность в размере 553 500 рублей была оставлена последним без удовлетворения.
Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.
Частично удовлетворяя заявленные требования, суды обеих инстанций правомерно руководствовались положениями статей 309, 310, 421, 702-729, 730-739, 779-782, 781, 783 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), и обоснованно исходили из следующего.
Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.
В данном случае в обоснование заявленных требований истцом в материалы дела представлены подписанные им в одностороннем порядке вышеуказанные акты на общую сумму 553 550 рублей, которые были переданы истцом и приняты ответчиком, что подтверждается соответствующими отметками на сопроводительных письмах N 7 от 30.08.2018 и N 8 от 05.09.2018. Ответчиком указанные акты подписаны не были.
До обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском ответчик каких-либо мотивированных возражений по поводу качества, объемов и стоимости оказанных услуг не представил.
В ходе судебного разбирательства ответчик по существу оспаривал объем фактически выполненных истцом работ.
О назначении экспертизы для установления объемов и качества выполненных работ от сторон каких-либо ходатайств не поступило.
Материалами дела установлено, что работы, отраженные в актах осмотра, были впоследствии указаны в актах выполненных работ, подписанных и оплаченных ответчиком.
Часть работ, указанных в рукописных актах за период с 08.05.2018 по 11.05.2018 (демонтаж бордюров ул. Бронная - 90 шт.), за период с 23.04.2018 по 26.04.2019 (установка бордюров пандусы остановок на трамвайном кольце - 88 м), с 27.04.2018 по 04.05.2018 (монтаж бордюров остановка "Парк Отель" - 30 шт., монтаж бордюров трамвайное кольцо, внешняя сторона - 117 шт., монтаж бордюров остановки трамвайное кольцо правая сторона - 111 шт., монтаж бордюров примыкания правой остановки к дроге - 11 шт.) принята ответчиком и оплачена. Оставшаяся часть работ из указанных актов ответчиком не оплачена. Отраженные в акте за период с 10.05.2018 по 15.05.2018 работы по установке бордюров в количестве 257 шт., в акте за период с 08.05.2018 по 11.05.2018 работы по демонтажу бордюров ул. Бронная в количестве 90 шт., демонтажу бордюров 12 аллея в количестве 257 шт., в акте за период с 23.04.2018 по 26.04.2018 работы по демонтажу бордюров в количестве 900 шт. (749 + 115+ 36), в акте за период с 27.04.2018 по 04.05.2018 работы по демонтажу бордюров в количестве 127 шт. (412 - 285, учтенные в акте N 5 от 01.08.2018), учтены истцом при составлении актов выполненных работ N 19 от 30.07.2018, N 31 от 01.08.2018, N 32 от 01.08.2018.
По мнению ответчика, составленные главным инженером последнего Киселевым И.Ю. акты не подтверждают факт выполнения работ. Полномочий на подписание таких актов у данного лица не имеется, правом подписи Киселев И.Ю. не обладает.
Киселев И.Ю. является главным инженером ООО "Абсолют" и по настоящее время работает в организации в должности главного инженера. Согласно письменным объяснениям главного инженера ООО "Абсолют" Киселева И.Ю. от 27.06.2019, в которых он пояснил, что осуществлял общий контроль за ходом выполнения работ, представленные ООО "ИнтелПродукт" рукописные и обезличенные акты являются информационными и не имеют юридической силы.
Контроль и приемку работ со стороны ответчика осуществлял сам директор, документы, фиксирующие факт выполнения работ, подписывал также директор уже в офисе, где была возможность скрепить подпись печатью. Истцом не представлено ни одного документа, подтверждающего выполнение работ сверх тех, которые указаны в подписанных актах выполненных работ, и подтверждающего вообще факт осуществления согласования предъявляемых работ. В дополнениях к отзыву ответчик сослался на то, что представленные истцом документы (рукописные акты) не подписывались ООО "Абсолют".
Между тем, в отзыве на иск и дополнениях к нему ответчик сослался на то, что все работы, выполненные ООО "ИнтелПродукт" по договору, оплачены в полном объеме на основании подписанных с обеих сторон актов выполненных работ. По данным бухгалтерского учета ООО "Абсолют" какая-либо задолженность перед ООО "ИнтелПродукт" отсутствует.
Документы, подтверждающие недостатки выполненных работ, ответчиком не представлены, объем выполнения работ на объекте иными организациями ответчиком документально не подтвержден.
Довод ответчика о том, что договор предполагает лишь установку, а не демонтаж бордюрного камня, является необоснованным, поскольку в дополнительном соглашении к договору стороны предусмотрели, помимо установки, еще и демонтаж и ремонт бортового камня, а также стоимость указанных услуг. Кроме того, работы по демонтажу бордюрного камня приняты ответчиком и оплачены.
Таким образом, указанные акты являются надлежащими доказательствами, удостоверяющими факт выполнения спорных работ истцом.
Кроме того, доказательства, опровергающие объем и стоимость фактически выполненных истцом работ, ответчиком не представлены.
Поскольку факт оказания услуг, их объем и стоимость, наличие и размер задолженности подтверждены документально и ответчиком не опровергнуты, доказательства оплаты задолженности в материалы дела не представлены, суды правомерно взыскали с ответчика в пользу истца задолженность по договору в размере 553 550 рублей.
Исходя из периода просрочки исполнения денежных обязательств и представленного истцом расчета процентов по статье 395 ГК РФ, суды правомерно удовлетворили требование истца в части взыскания с ответчика 17 759,11 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 18.09.2018 по 18.02.2019, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
Требования истца о взыскании с ответчика судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 20 000 рублей подтверждены документально и ответчиком не опровергнуты.
Нижестоящие суды, руководствуясь статьями 101, 106, 110, 112 АПК РФ, оценив заявленные требования по принципу разумности и обоснованности, приняв во внимание продолжительность рассмотрения, характер и степень сложности дела, а также объем оказанных представителем услуг, пришли к правильному выводу, что обоснованными и отвечающими требованиям разумности являются судебные расходы истца на оплату услуг представителя в сумме 10 000 рублей, в связи с чем взыскали данные судебные расходы с ответчика в пользу истца.
Приведенные в кассационной жалобе доводы не опровергают выводов судов, которые были предметом рассмотрения и отклонены с приведением мотивов их отклонения.
Переоценка доказательств в силу положений главы 35 АПК РФ не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.
При вынесении судебных актов суды предыдущих инстанций всесторонне, полно и объективно исследовали все представленные доказательства, дали им надлежащую оценку и правильно применили нормы материального права.
Нарушений норм процессуального права, которые могли бы привести к принятию незаконных судебных актов по делу, судом округа не установлено.
С учетом изложенного, судебная коллегия не усматривает оснований для отмены обжалуемых судебных актов.
Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Самарской области от 22.11.2019 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2020 по делу N А55-5588/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Абсолют" - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке и сроки, установленные статьями 291.1, 291.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Председательствующий судья С.А. Филимонов
Судьи Е.Н. Бубнова
Н.А. Тюрина
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
