Дата принятия: 10 января 2020г.
Номер документа: А84-5326/2019
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)
от 10 января 2020 года Дело N А84-5326/2019
Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Морозовой Н.А. рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Центр сопровождения строительства N1" (ОГРН 1169204055899, ИНН 9204561160) к обществу с ограниченной ответственностью "Крыминвестстрой" (ОГРН 1169204052533, ИНН 9204559837) о расторжении договора, о взыскании аванса, неустойки, процентов.
Руководствуясь статьями 167-170, 226-229, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
решил:
Расторгнуть договор подряда N 2612/17-1 от 26.12.2017, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Центр сопровождения строительства N1" и обществом с ограниченной ответственностью "Крыминвестстрой".
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Крыминвестстрой" (ОГРН 1169204052533, ИНН 9204559837) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Центр сопровождения строительства N1" (ОГРН 1169204055899, ИНН 9204561160) аванс по договору подряда N 2612/17-1 от 26.12.2017 в размере 185 000 рублей, неустойку за период с 18.02.2018 по 10.01.2020 в размере 26 399 рублей 80 копеек, а также 13 174 рубля в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску согласно платёжному поручению от 05.11.2019 N 943.
Начисление и взыскание неустойки в дальнейшем производить с 11.01.2020 до вступления решения в законную силу в размере 0,01% от суммы долга 381 500 рублей за каждый день просрочки.
После вступления решения в законную силу производить начисление и взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации до момента фактического исполнения обязательства от суммы долга 185 000 рублей за каждый день просрочки.
Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объёме.
По заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощённого производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощённого производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.
В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.
Судья
Н.А. Морозова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
