Решение Арбитражного суда города Севастополя от 04 декабря 2019 года №А84-4736/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)

от 4 декабря 2019 года Дело N А84-4736/2019
Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Смолякова А.Ю., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску
Государственного бюджетного учреждения "Дирекция капитального строительства", ОГРН 1149204015058 ИНН 9204007681, г. Севастополь,
к Обществу с ограниченной ответственностью "ЭКСПРОЕКТ", ОГРН 1077203033742, ИНН 7203196288, Тюмень,
о взыскании 350000 рублей неустойки за просрочку обязательств по государственному контракту N 69-ПИР/2017 на оказание услуги по разработке проектно-сметной документации "Строительство поликлиники на 320 посещений в смену в микрорайоне "Казачья бухта" от 29.12.2017,
руководствуясь статьями 3, 110, 167-170, 226-229, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
в иске отказать.
Взыскать с Государственного бюджетного учреждения "Дирекция капитального строительства", ОГРН 1149204015058 ИНН 9204007681, г. Севастополь, в доход федерального бюджета 10000 рублей государственной пошлины.
Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
В соответствии с положениями статьи 229 АПК РФ заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.
Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.
Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.
Судья
А.Ю. Смоляков
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка