Дата принятия: 06 ноября 2019г.
Номер документа: А84-2943/2019
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
РЕШЕНИЕ
от 6 ноября 2019 года Дело N А84-2943/2019
Резолютивная часть решения оглашена 29.10.2019.
Решение в полном объёме составлено 06.11.2019.
Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Погребняка А.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем Ошкиной А.В., рассмотрев дело
по иску Общества с ограниченной ответственностью "Альянс Групп" (г. Петрозаводск, ИНН 1001257547, ОГРН 1121001004563)
к Государственному бюджетному учреждению "Дирекция капитального строительства" (г. Севастополь, ОГРН 1149204015058, ИНН 9204007681)
о взыскании денежных средств 4 262 540 рублей
при участии представителей:
от истца - не явились;
от ответчика - Блюм О.Э., доверенность
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Групп" обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с исковым заявлением к Государственному бюджетному учреждению "Дирекция капитального строительства" о взыскании задолженности в размере 4 262 540 рублей за выполненные проектно-изыскательские работы по Государственному контракту N 7-ПИР/2018 от 13.06.2018.
Определением от 24.06.2019 назначено предварительное судебное заседание.
16.07.2019 завершено предварительное судебное заседание, суд перешел на стадию судебного разбирательства.
В ходе рассмотрения спора ответчик представил отзыв на иск, где указал на отсутствие оснований для оплаты работ по Государственному контракту ввиду отсутствия соответствующего положительного заключения экспертизы.
В судебное заседание истец явку не обеспечил, о причинах неявки не сообщил, о дате и времени его проведения извещен надлежащим образом.
В судебном заседании 29.10.2019 представитель ответчика огласил возражения относительно заявленных требований, просил в иске отказать.
Изучив материалы дела, судом установлено следующее.
13.03.2018 между обществом с ограниченной ответственностью "Альянс Групп" (подрядчик) и Государственным бюджетным учреждением Дирекция капитального строительства" (заказчик) был заключен Государственный контракт N 7-ПИР/2018 (далее по тексту - Контракт) на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция пассажирского пирса N10 на Северной стороне", согласно условиям которого, в целях обеспечения государственных нужд Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный Контрактом выполнить работы по разработке проектно-сметной документации (далее - Работы) по объекту: "Реконструкция пассажирского пирса N10 на Северной стороне" (далее - Объект), в том числе выполнить работы по проведению инженерных изысканий и разработке документации стадий "Проектная документация" и "Рабочая документация", а также исполнить иные обязанности, предусмотренные Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проведения инженерных изысканий, проектирования и строительства. Заданием на проектирование (Приложение N 1к настоящему Контракту), передаваемыми Заказчиком исходными данными и иными условиями Контракта. Результат Работ должен отвечать требованиям законодательства, действующего в момент приемки Заказчиком.
Результатом выполненных работ по настоящему Контракту является разработанная техническая документация:
проектная документация, согласованная со всеми заинтересованными сторонними организациями, с положительными заключениями Государственной экспертизы;
результаты инженерных изысканий с положительными заключениями Государственной экспертизы;
сметная документация с положительным заключением Государственной экспертизы о проверке достоверности сметной стоимости, рабочая документация, согласованная со всеми заинтересованными сторонними организациями и отвечающие по составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, атак же региональным нормам градостроительства и проектирования (п. 1.4 Контракта).
Цена Контракта составляет 14 120 000 руб. рублей 00 копеек. НДС не облагается, которая формируется на основании Расчета начальной максимальной цены контракта, с учетом коэффициента конкурсного снижения кС1, = 0,9799000208. Расчет цены Контракта приведен в Сводной смете на проектные и изыскательские работы по объекту (по форме согласно Приложению N 3 к настоящему Контракту).
В цену Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта, в том числе:
расходы на осуществление государственной экспертизы;
расходы на осуществление экологической экспертизы;
расходы на получение историко-культурной экспертизы;
расходы по сбору исходных данных;
расходы по определению нагрузок по инженерному обеспечению объекта;
расходы на выполнение инженерных изысканий;
расходы на разработку проектной и рабочей документации;
расходы по оплате счетов за согласование проектной, рабочей и иной документации с эксплуатирующими организациями;
расходы на прохождение технологического и ценового аудита:
другие затраты, прямо не обозначенные в настоящем Контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Контракта по согласованию с Заказчиком.
Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ (п. 2.1, 2.2 Контракта).
Согласно п. 2.7 Контракта Окончательный расчет с Подрядчиком производится после предоставления Заказчику рабочей документации, согласованной со всеми заинтересованными лицами, оплата производится в течение 30 дней с момента предоставления Подрядчиком оригинала счета за выполненные работы и Итогового акта приема-передачи работ, подписанного Сторонами.
В соответствии с п. 3.2 Контракта Заказчик обязан:
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления Подрядчиком на согласование Графика выполнения работ (по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Контракту) и Сводной сметы на проектные и изыскательские работы по объект) (по форме согласно Приложению N3 к настоящему Контракту) согласовать вышеуказанные документы, либо направить Подрядчику замечания к их содержанию и (или) оформлению с указанием срока устранения. Согласованные График выполнения работ и Сводной сметы на проектные и изыскательские работы по объекту утверждаются Дополнительным соглашением к контракту и являются его неотъемлемой частью.
Обеспечить приемку выполненных по Контракту Работ в соответствии с условиями Контракта.
Оплатить Работы в порядке, предусмотренном Контрактом.
Передать Подрядчику исходные данные и технические условия для выполнения Работ по настоящему контракту, находящиеся в распоряжении Подрядчика.
Подрядчик обязался выполнить Работы по Контракту, согласно пункта 1.2 настоящего Контракта, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение N I к настоящему Контракту), условиями настоящего Контракта, законодательством РФ в сроки, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Графиком выполнения работ, а также в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области проектирования, в том числе Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N87 "О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию"; в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Контракта передать Заказчику на согласование График выполнения работ (по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Контракту) и Сводную смету на проектные и изыскательские работы (по форме согласно Приложению N 3 к настоящему Контракту) по Объекту, при этом График выполнения работ должен соответствовать Сводной смете на проектные и изыскательские работы по объекту; провести инженерные изыскания, осуществить сбор исходных данных, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту; разработать проектную документацию, в необходимом объеме для прохождения государственной экспертизы, в количестве и составе, предусмотренном настоящим Контрактом; по требованию Заказчика внести в проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий изменения (дополнения) в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Контрактом, а так же устранить обнаруженные недостатки; после разработки проектной и рабочей документации в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, провести согласование проектной и рабочей документации с органами государственного контроля и надзора, а также по указанию Заказчика с иными заинтересованными лицами; инженерными службами города; участвовать в проведении государственной экспертизы проектной документации в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Контракта, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сопровождать проведение государственной экологической экспертизы; обеспечить своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право выполнения Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы
Согласно пунктам 4.1-4.3, Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.
Сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения работ. (Приложение N 2 к настоящему Контракту), утвержденным в соответствии с пунктом 3.2.1 настоящего Контракта, Сроки выполнения работ - с момента заключения Контракта до "03" декабря 2018г. К моменту истечения срока выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение работы и передать Заказчику полностью соответствующим условиям Контракта результаты Работы.
Дополнительным соглашением от 27.07.2018 N 1 к Контракту утвержден график выполнения работ, которым установлены сроки выполнения отдельных этапов работ:
инженерно-геодезические изыскания - до 31.07.2018;
инженерно-гидрофизические изыскания - до 31.07.2018;
инженерно-геологические изыскания - до 20.08,2018;
инженерно-геофизические изыскания - до 31.07.2018;
инженерно-экологические изыскания до 20.08.2018;
инженерно-гидрометеорологические изыскания - до 31.07.2018;
обследование территории на предмет выявления ВОП - до 31.07.2018
техническое обследование - до 31.07.2018;
стадия "проектная документация" - до 20.09.201 8;
рыбоводно-биологическое обследование по ущербу рыбному хозяйству в процессе строительства сооружения - до 10.09.2018:
государственная экологическая экспертиза - до 10.10.2018;
государственная экспертиза - до 03.12.2018;
стадия "рабочая документация" - до 03.12.2018.
Истец в исковом заявлении указал на то, что он в соответствии с условиями Контракта за свой счет (и. 2.2 Контракта) осуществил работы по проведению инженерных изысканий и передал результаты работ заказчику:
- по накладной N 67 от 08.08.2018 (Книги N 2 (Инженерно-гидрографические изыскания), N 5 (Инженерно-гидрометеорологические изыскания), N 8 (Предпроектное обследование портовых гидротехнических сооружений), N 9 (Обследование дна акватории на предмет взрывоопасных предметов);
- по накладной N 74 от 14.08.2018 (Книги N 2 (Инженерно-гидрографические изыскания), N 3 (Инженерно-геологические изыскания), N 5 (Инженерно-гидрометеорологические изыскания), N 8 (Предпроектное обследование портовых гидротехнических сооружений, N 9 (обследование дна акватории на предмет взрывоопасных предметов);
-по накладной N 91 от 30.08.2018 (Книга N 1 (Инженерно-геодезические изыскания);
-по накладной N 102 от 03.09.2018 с сопроводительным письмом N 810 от 05.09.2018 переданы откорректированные результаты инженерных изысканий.
По промежуточному акту N 1 от 07.09.2018 Заказчик принял у Подрядчика результаты инженерных изысканий на сумму 4 262 540 руб.
При этом, работы не были оплачены ответчиком в установленный срок.
В исковом заявлении истец указал на обращение к ответчику с письмами N 513 от 26.06.2018 о предоставлении по перечню исходных данных для разработки ПОС; N 514 от 26.06.2018 о технических условиях на подключение систем безопасности; N 515 от 26.06.2018 о предоставлении исходных данных, необходимых для ПСД акватория); N 660 от 09.07.2018 о предоставлении исходных данных для разработки раздела "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"; N 803 от 03.09.2018 запрос на технические условия для подключения электроснабжения; N 817-си от 07.09.2018 о выдаче технических условий на подключение системы мониторинга инженерных конструкций; N 1074-си от 28.11.2018 о вариантах реконструкции пирса;
Письмом от 07.12.2018 N 2003-си, в связи с не предоставлением Дирекцией необходимых исходных данных и технических условий и на основании п.13.1 Контракта, Общество уведомило ответчика о возникновении обстоятельств, влекущих невозможность выполнения Обществом обязательств по Контракту в срок, и о приостановлении работ на основании статьи 716 ГК РФ.
Письмом N 2079-си от 16.01.2019 Общество повторно уведомило Дирекцию о приостановке работ.
Истец ссылается на непредоставление ответчиком исходных данных по состоянию на 30.04.2019. При этом, исполнение подрядчиком Контракта в указанные сроки возможно лишь при условии исполнения Заказчиком его обязанностей, предусмотренных п. 3.2.4., согласно которых Заказчик обязан передать подрядчику исходные данные и технические условия для выполнения работ по договору. Невозможность исполнения Контракта в полном объеме обусловлена действиями Заказчика.
16.04.2019 истцом в адрес ответчика направлена претензия об оплате работ по контракту.
В связи с отсутствием ответа на претензию, истец обратился в суд с требованиями о взыскании с ответчика 4 262 540 рублей задолженности по контракту.
В соответствии с пояснениями, представленными ответчиком, по состоянию на 01.08.2019 не представлены результаты работ по инженерно-геофизическим изысканиям (срок сдачи до 31.07.2018), инженерно-экологическим изысканиям (срок сдачи до 20.07.2018), по обследованию территории на наличие ВОП (срок сдачи до 31.07.2018), рыбоводно-биологическому обследованию по ущербу рыбному хозяйству в процессе строительства сооружения (срок сдачи до 10.09.2018), проектной документации (срок сдачи до 20.09.2018).
Также не предоставлено положительное заключение государственной экологической экспертизы (срок сдачи до 10.10.2018), положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (срок сдачи до 03.12.2018), рабочей документации (срок сдачи до 03.12.2018). Как указал ответчик в отзыве, Подрядчиком промежуточные акты выполненных работ оформлялись с ошибками и недочетами.
17.12.2018 N2027 письмом от Подрядчика заказчиком подучена проектная документация.
09.01.2019 письмом N19 в результате рассмотрения полученной проектной документации заказчиком были выявлены замечания и направлены в адрес подрядчика. Как свидетельствует ответчик в отзыве на иск, исправленная проектная документация в адрес заказчика не поступала, положительное заключение гос.экспертизы по проектной документации и заключение о достоверности сметной стоимости строительства объекта не получено, не исполнено обязательство по разработке проектной документации.
Как указал ответчик, результат выполнения проектно-изыскательских работ достигнут не был, некачественный и неполный результат не имел для Заказчика какой- либо ценности и экономического эффекта, проектная документация с учетом выявленных недостатков, не могла быть использована заказчиком как готовый продукт, выявленные недостатки не были устранены истцом, истец не представил доказательств исправления выявленных указанных в письме 09.01.2019 N19 недостатков, либо необоснованности замечаний Заказчика. Без положительного заключения экспертизы проектная документация не имеет для Заказчика потребительской ценности и носит информационный характер. В связи с указанным, ответчик считает отсутствующими основания для оплаты стоимости выполненных работ.
Относительно доводов истца о непредставлении заказчиком в установленный срок технических условий и исходных данных, ответчик пояснил, что исполнение им обязанности по сбору исходных данных подтверждается перепиской с ресурсоснабжающими организациями, первоначальные заявки заказчиком направлены своевременно.
11.05.2018 N 2848 Заказчик до заключения Контракта обратился к ООО "Севастопольэнерго" с просьбой предоставить информацию о возможности подключения к источнику энергоснабжения с указанием точки присоединения объекта проектирования (макс, требуемая мощность - 19,0 кВт).
01.06.2018 N 6324/0/2-18 ООО "Севастопольэнерго" направило письмо в адрес Заказчика о возможности присоединения объекта к электрическим сетям.
27.08.2018 N 6945 Заказчик в адрес ООО "евастопольэнерго" направил заявку (максимальная мощность объекта 155 кВт.) на технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта, а также запрос о выдаче технических условий и договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Фактически проект договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств N 25018-2089 и технические условия для присоединения к электрическим сетям, Заказчиком получены 13.09.2018.
27.07.2018 письмом N5886 Заказчик обратился в адрес ГУПС "Водоканал" с просьбой предоставить информацию о расположении ближайших действующих пожарных гидрантов.
01.11.2018 ГУПС "Водоканал" на запрос Заказчика направил технические условия на водоотведение.
Подрядчик в адрес Заказчика направил запрос о предоставлении технических условий для разработки разделов водоотведения и водоснабжения.
28.12.2018 письмом N 12222 Заказчик направил запрос в ГУПС "Водоканал" запрос о предоставлении технических условий о подключении объекта к сетям ливневой канализации.
24.01.2019 письмом N 26/2-1025 ГУПС "Водоканал" направил в адрес Заказчика ответ на запрос, где указал, что городской системы ливневой канализации в данном районе нет.
19.09.2018 письмом N 7819 Заказчик обратился в адрес филиала ООО "Миранда-Медиа" с заявкой на выдачу технических условий на подключение к сетям и расчета платы за технологическое присоединение к сетям связи.
19.09.2018 письмом N 7822 Заказчик обратился в СФ ООО "Юг Бизнес Связь" с заявкой на выдачу Технических условий на подключение к сетям, на выдачу расчета оплаты за технологическое присоединение к сетям связи.
ООО "Юг Бизнес Связь" передал Заказчику ТУ письмом от 08.10.2018 N 189-08/10 на технологическое присоединение к сетям связи проектируемого объекта, а также ТУ на присоединение к сети связи проводного радиовещания.
ООО "Юг Бизнес Связь" передал Заказчику ТУ от 08.10.2018 Да 188-08/10 на присоединение к сети радиовещания.
19.09.2018 N 7821 Заказчик обратился в ООО "Севтелекомсервис" с заявкой на выдачу технических условий на подключение к сетям.
19.09.2018 N 7818 Заказчик обратился в ООО "Ланком" с заявкой на выдачу технических условий присоединения к сетям связи.
ООО "Миранда-медиа" передало нарочно заказчику Технические условия от 12.10.2018 N 113-ту 1048 на тех.присоединение к сетям связи проектируемого объекта.
20.06.2018 N 1835 ГУПС "Севастопольский морской порт" направило в адрес ГБУ "Дирекция КС" требование по обеспечению транспортной безопасности для включения данных требований в тех.задание на проектирование.
25.06.2018 N 4872 ГБУ "Дирекция КС" в адрес Подрядчика направило дополнительную исходную документацию с полученными разрешениями.
13.07.2018 N 5428 ГБУ "Дирекция КС" в адрес Подрядчика направило дополнительную исходно-разрешительную документацию на проектирование.
В ответ на запрос Подрядчика от 16.07.2018 N 682, Заказчик направил представленную ГУПС "СМП" исполнительную и техническую документацию.
Относительно доводов подрядчика о приостановлении им исполнения работ по конктракту, заказчик указал на то, что письмом от 10.04.2019 N2298-си истец направил Губернатору города Севастополя Овсянникову Д.В. перечень исходных данных для проектирования, что свидетельствует о том, что подрядчик продолжал выполнение работ; кроме того, сторонами не был составлен акт о приостановлении выполнения работ с фиксацией выполненного объема работ, не было заключено соглашение о приостановлении работ.
Исходя из изложенного, ответчик считает, что истцом не были исполнены обязательства по контракту, в связи с чем, отсутствуют основания для оплаты.
Изучив материалы дела, суд счел исковые требования не подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.
Оценив государственный контракт, заключенный между сторонами, суд приходит к выводу, что он заключен в соответствии с требованиями закона и между сторонами возникли отношения по подряду, регулируемые главой 37 ГК РФ, а также положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ).
В силу статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно пункту 1 статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.
В силу части 1 статьи 759 ГК РФ, по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан: выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.
В соответствии с пунктом 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (часть 1 статьи 708 ГК РФ).
На основании пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
На основании части 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.
Срок выполнения работ по контракту - до 03.12.2018 (пункт 4.2 контракта). Согласно приложения к контракту, сторонами согласован график выполнения работ, которым установлены сроки выполнения отдельных этапов работ.
В соответствии с представленным в материалы дела промежуточным актом N 1 от 07.09.2018 приёма-передачи результатов работ за сентябрь 2018 года, Заказчик принял представленные по накладной N 91 от 30.08.2018, N 102 от 03.09.2018 следующие работы:
инженерно-гидрофизические изыскания;
инженерно-гидрометеорологические изыскания;
техническое обследование;
инженерно-геологические изыскания;
инженерно-геодезические изыскания.
Всего работы приняты на сумму 4 262 540 рублей, которые и составляет размер заявленных исковых требований.
Согласно пункту 2.7 Контракта, оплата выполненных работ осуществляется в течение 30 дней с момента возникновения основания для платежа в следующем порядке:
- оплата принятых Заказчиком результатов проектных и изыскательских работ осуществляется в размере 50 % от стоимости данных работ в течение 30 дней со дня подписания Сторонами промежуточного акта приёма-передачи результатов работ (инженерные изыскания, проектная документация) и получения от Подрядчика счёта на оплату;
- после получения заключения государственной экспертизы на проектную документацию и проверки достоверности сметной стоимости строительств объекта, в том числе стоимости проектно-изыскательских работ, Заказчик оплачивает стоимость проведения государственной экспертизы в течение 30 дней со дня предоставления заключения государственной экспертизы и получения от Подрядчика счета на оплату в размере фактической стоимости проведения экспертизы;
- после получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и достоверности сметной стоимости строительств объекта, в том числе стоимости проектно-изыскательских работ, Заказчик оплачивает остаток стоимости проектно-изыскательских работ в соответствии с утвержденной государственной экспертизой сводным сметным расчётом, но не выше цены Контракта в течение 30 дней со дня подписания Сторонами акта приёма-передачи результатов работ (инженерные изыскания, проектная документация) и получения от Подрядчика счета на оплату;
- окончательный расчет с Подрядчиком производится после предоставления Заказчику рабочей документации, согласованной со всеми заинтересованными лицами, оплата производится в течение 30 дней с момента предоставления Подрядчиком оригинала счета за выполненные работы и Итогового акта приема-передачи работ, подписанного Сторонами.
Истцом не представлены положительное заключение экспертизы по результатам инженерных изысканий, по проверке достоверности сметной стоимости строительства объекта, в связи с чем, истец имеет право претендовать только на 50 % стоимости выполненных работ (п.2.7 Контракта).
Таким образом, исковые требования являются обоснованными в части - в размере 2 131 270 рублей (50 % стоимости принятых Заказчиком работ).
Платёжным поручением N 443325 от 30.09.2019 Заказчик перечислил Подрядчику денежные средства в размере 2 131 270 рублей, что соответствует 50 % от стоимости выполненных работ (4 262 540 рублей), указанных в промежуточном Акте N 1 от 07.09.2018.
Поскольку исковые требования в той части, которая признана судом обоснованной, удовлетворены ответчиком, основания для взыскания данной суммы отсутствуют. При этом, поскольку требования удовлетворены ответчиком после подачи иска в суд, с ответчика в пользу истца, в соответствии со статьёй 110 АПК РФ, подлежит взысканию госпошлина в размере 22 157 рублей (пропорционально обоснованным исковым требованиям).
Что касается остальной части иска, суд учитывает обязательность государственной экспертизы проектной документации, а также то обстоятельство, что проектная документация может быть использована заказчиком только в случае положительного заключения указанной экспертизы, согласно статьям 702, 711, 761 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьям 48, 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Подготовка подрядчиком проектной документации, в отсутствие заключения экспертизы о соответствии выполненных работ требованиям действующих нормативных документов к составу и объему документации, не может считаться надлежащим выполнением подрядчиком принятого на себя обязательства.
Таким образом, основания для оплаты иных 50 % стоимости работ, принятых в соответствии с промежуточным Актом N 1 от 07.09.2018, отсутствуют.
Представленная истцом переписка с третьими лицами по вопросу исполнения контракта касается сроков исполнения, наличия/отсутствия вины исполнителя и заказчика в нарушении сроков исполнения, а также наличия со стороны заказчика необходимого содействия. Данные обстоятельства предметом настоящего спора не являются.
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
В удовлетворении иска отказать.
Взыскать с Государственного бюджетного учреждения "Дирекция капитального строительства" (г. Севастополь, ОГРН 1149204015058, ИНН 9204007681) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Альянс Групп" (г. Петрозаводск, ИНН 1001257547, ОГРН 1121001004563) расходы по оплате госпошлины в размере 22 157 рублей.
Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.
В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд города Севастополя.
Судья А.С. Погребняк
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
