Определение Арбитражного суда города Севастополя от 03 октября 2017 года №А84-2790/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 03 октября 2017 года Дело N А84-2790/2017
Резолютивная часть определения объявлена 03 октября 2017 года.
определение изготовлено в полном объёме 03 октября 2017 года.
Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Ражкова Р.А., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление сторон об утверждении мирового соглашения по делу по иску от 06.07.2017
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Севастополя "Средняя общеобразовательная школа N38 имени Н.В. Челнокова" (ОГРН 1149204049928, место нахождения: ул. Хрусталёва, 137А, г. Севастополь, 299055)
к Обществу с ограниченной ответственностью "ПРОТОН ПЛЮС" (ОГРН 1142372001991, место нахождения: ул. Восточная, 33/1, с. Коноково, Краснодарский край, 352464)
о взыскании 543 242, 85 руб. (с учетом уточненных исковых требований),
при участии в судебном заседании:
от истца: Иваницкая Г.Н., директор;
от ответчика: Емельяненко В.А., по доверенности от 10.08.2017;
при ведении протокола судебного заседания и аудиозаписи секретарем судебного заседания Колотовой О.В.,
установил:
В производстве Арбитражного суда города Севастополя находится дело по иску Государственного бюджетного образовательного учреждения города Севастополя "Средняя общеобразовательная школа N38 имени Н.В. Челнокова" к Обществу с ограниченной ответственностью "ПРОТОН ПЛЮС" о взыскании пени в размере 543 242, 85 руб. за неисполнение договора N542595 от 18.10.2016. (с учетом ходатайства об изменении исковых требований от 23.08.2017, принято судом в судебном заседании 24.08.2017, внесено в соответствующий протокол судебного заседания).
В ходе судебного разбирательства представители сторон ходатайствовали об утверждении мирового соглашения, представив последнее в оригинале в количестве трех экземпляров, следующего содержания:
МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. Севастополь 04 сентября 2017 г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя "Средняя общеобразовательная школа N 38 имени Н.В. Челнокова" именуемое в дальнейшем "ИСТЕЦ", в лице директора Иваницкой Галины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "ПРОТОН ПЛЮС", именуемое в дальнейшем "ОТВЕТЧИК", в лице директора Багдасаряна Владислава Юрьевича, действующего на основании Устава, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь ст. ст. 138-140 АПК РФ, заключили настоящее Мировое соглашение о нижеследующем:
В производстве Арбитражного суда г. Севастополя находится дело N А84-2790/2017 по иску Государственного бюджетного образовательного учреждения города Севастополя "Средняя общеобразовательная школа N38 имени Н.В. Челнокова" к Обществу с ограниченной ответственностью "ПРОТОН ПЛЮС" о взыскании неустойки в виде пени в размере 619 251, 17 руб.
Размер пени исчислен ИСТЦОМ от полной стоимости работ, указанной п. 2.3 ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА N 542595 НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ КРОВЛИ И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N 38 ИМЕНИ Н.В. ЧЕЛНОКОВА" ПО АДРЕСУ: Г. СЕВАСТОПОЛЬ, УЛ. ХРУСТАЛЕВА, 137А (далее по тексту - Договор).
Согласно п. 8.6. Договора пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (ключевой ставки Банка России) от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.
В ходе судебного разбирательства по делу ОТВЕТЧИКОМ представлены документы, подтверждающие фактическое выполнение работ в установленный Договором срок на сумму 1 542 482 рублей, в связи с чем базой для начисления пени является сумма в размере 73623, 35 рублей.
Таким образом, размер пени, подлежащий взысканию с ООО "Протон плюс" по соглашению сторон составляет 28425, 97 рублей.
ОТВЕТЧИК обязуется оплатить ИСТЦУ пеню в размере 28425, 97 рублей в течение 30 дней с момента утверждения арбитражным судом настоящего Мирового соглашения.
Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х оригинальных экземплярах, по одном) экземпляру для сторон и арбитражного суда.
В соответствии с частью 2 статьи 138 АПК РФ стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону.
Рассмотрев условия мирового соглашения, суд приходит к выводу, что они не противоречат действующему законодательству и не ущемляют прав других лиц.
Мировое соглашение заключено относительно предмета спора, подписано генеральным директором Государственного бюджетного образовательного учреждения города Севастополя "Средняя общеобразовательная школа N38 имени Н.В. Челнокова" Иваницкой Галиной Николаевной и генеральным директором ООО "ПРОТОН ПЛЮС" Багдасарян Владиславом Юрьевичем, то есть по форме и содержанию отвечает требованиям статей 49, 140 АПК РФ.
Согласно части 2 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.
Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением вышеуказанного Мирового соглашения, предусмотренные статьями 150-151 АПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.
Принимая во внимание, что урегулирование спора путём заключения мирового соглашения является правом сторон, учитывая, что содержание мирового соглашения не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы лиц, участвующих в деле, а также других лиц, его текст подписан уполномоченными представителями сторон, суд полагает, что заключённое сторонами Мировое соглашение следует утвердить, а производство по делу - прекратить.
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 141 АПК РФ в определении арбитражного суда указывается на возвращение истцу из федерального бюджета половины уплаченной им государственной пошлины, за исключением случаев, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда.
При принятии искового заявления к производству истцу предоставлена отсрочка по уплате госпошлины (определение Арбитражного суда Архангельской области от 07 июля 2017 года).
Согласно пункту 4 части 7 статьи 141 данного Кодекса при утверждении мирового соглашения суд указывает на распределение судебных расходов.
В силу части 3 статьи 140 АПК РФ, если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении судебных расходов, арбитражный суд разрешает этот вопрос при утверждении мирового соглашения в общем порядке, установленном настоящим Кодексом.
В судебном заседании обсуждался вопрос о взыскании с истца 50 процентов государственной пошлины исходя из суммы согласованной сторонами суммы задолженности ответчика 28 425 рублей 97 копеек: то есть от 2 000 рублей.
Вместе с тем, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 18 информационного письма от 13.08.2004 N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" разъяснил, что если истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, то при утверждении мирового соглашения между сторонами распределяется 50 процентов государственной пошлины, на уплату которой была предоставлена отсрочка. Остальная сумма государственной пошлины со сторон не взыскивается. Государственная пошлина, подлежащая уплате, взыскивается со сторон с учетом условия мирового соглашения о порядке распределения государственной пошлины, а при отсутствии в мировом соглашении такого условия - пропорционально размеру удовлетворенных ответчиком по условиям мирового соглашения требований.
В данном случае при принятии искового заявления к производству истцу предоставлена отсрочка по уплате госпошлины (определение Арбитражного суда Архангельской области от 07 июля 2017 года).
Размер государственной пошлины по настоящему делу исходя из суммы первоначально заявленных исковых требований в сумме 619 251 рублей 17 копеек составляет 15 385 рублей, на уплату которой была предоставлена отсрочка государственной пошлины, между сторонами распределяется 50 процентов от казанной суммы: 7 692 рубля 50 копеек, то есть по 3 846 рублей 25 копеек со стороны.
Абзац второй подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, пункт 3 части 7 статьи 141 АПК РФ содержат императивное правило о возврате истцу из федерального бюджета половины уплаченной им государственной пошлины.
Истцом в ходе судебного разбирательства подано ходатайство об уменьшении размера исковых требований до 543 242, 85 руб., судом в порядке статьи 49 АПК РФ принято данное заявление.
С учётом уточнения суммы иска, принятой судом, до 543 242 рубля 85 копеек, размер государственной пошлины составляет 13 865 рублей, между сторонами распределяется 50 процентов от казанной суммы: 6 932 рубля 50 копеек, то есть по 3 466 рублей 25 копеек со стороны.
Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение (часть 2 статьи 142 АПК РФ).
Руководствуясь статьями 49, 141, частью 2 статьи 150, статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
определил:
1. Утвердить мировое соглашение от 04.09.2017, заключенное между Государственным бюджетным образовательным учреждением города Севастополя "Средняя общеобразовательная школа N38 имени Н.В. Челнокова" (ИНН 9204023210, ОГРН 1149204049928, зарегистрировано 13.12.2014, место нахождения: 299055, г. Севастополь, ул. Хрусталёва, дом 137А) и Обществом с ограниченной ответственностью "ПРОТОН ПЛЮС" (ИНН 2372008902, ОГРН 1142372001991, дата регистрации 15.05.2014, место нахождения: ул. Восточная, 33/1, с. Коноково, Успенский район, Краснодарский край, 352464) в следующей редакции:
МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. Севастополь 04 сентября 2017 г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя "Средняя общеобразовательная школа N 38 имени Н.В. Челнокова" именуемое в дальнейшем "ИСТЕЦ", в лице директора Иваницкой Галины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "ПРОТОН ПЛЮС", именуемое в дальнейшем "ОТВЕТЧИК", в лице директора Багдасаряна Владислава Юрьевича, действующего на основании Устава, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь ст. ст. 138-140 АПК РФ, заключили настоящее Мировое соглашение о нижеследующем:
В производстве Арбитражного суда г. Севастополя находится дело N А84-2790/2017 по иску Государственного бюджетного образовательного учреждения города Севастополя "Средняя общеобразовательная школа N38 имени Н.В. Челнокова" к Обществу с ограниченной ответственностью "ПРОТОН ПЛЮС" о взыскании неустойки в виде пени в размере 619 251, 17 руб.
Размер пени исчислен ИСТЦОМ от полной стоимости работ, указанной п. 2.3 ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА N 542595 НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ КРОВЛИ И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N 38 ИМЕНИ Н.В. ЧЕЛНОКОВА" ПО АДРЕСУ: Г. СЕВАСТОПОЛЬ, УЛ. ХРУСТАЛЕВА, 137А (далее по тексту - Договор).
Согласно п. 8.6. Договора пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (ключевой ставки Банка России) от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.
В ходе судебного разбирательства по делу ОТВЕТЧИКОМ представлены документы, подтверждающие фактическое выполнение работ в установленный Договором срок на сумму 1 542 482 рублей, в связи с чем базой для начисления пени является сумма в размере 73623, 35 рублей.
Таким образом, размер пени, подлежащий взысканию с ООО "Протон плюс" по соглашению сторон составляет 28425, 97 рублей.
ОТВЕТЧИК обязуется оплатить ИСТЦУ пеню в размере 28425, 97 рублей в течение 30 дней с момента утверждения арбитражным судом настоящего Мирового соглашения.
Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х оригинальных экземплярах, по одном) экземпляру для сторон и арбитражного суда.
2. Взыскать с Государственного бюджетного образовательного учреждения города Севастополя "Средняя общеобразовательная школа N38 имени Н.В. Челнокова" (ИНН 9204023210, ОГРН 1149204049928, зарегистрировано 13.12.2014, место нахождения: 299055, г. Севастополь, ул. Хрусталёва, дом 137А) в доход федерального бюджета государственную пошлину за подачу искового заявления в размере 3 466 (Три тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей 25 копеек.
3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПРОТОН ПЛЮС" (ОГРН 1142372001991, ИНН 2372008902, дата регистрации 15.05.2014, место нахождения: ул. Восточная, 33/1, с. Коноково, Успенский район, Краснодарский край, 352464) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 466 (Три тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей 25 копеек.
4. Производство по делу прекратить.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее определение может быть обжаловано в течение месяца в Арбитражный суд Центрального округа. Кассационная жалоба подаётся через Арбитражный суд города Севастополя.
Судья Р.А. Ражков
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка