Дата принятия: 24 декабря 2018г.
Номер документа: А84-2696/2018
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
РЕШЕНИЕ
от 24 декабря 2018 года Дело N А84-2696/2018
Арбитражный суд города Севастополя в составе председательствующего судьи Смолякова А.Ю., при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Хлебинской Е.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-СТРОЙ", ОГРН 1149204044021, ИНН 920301001, дата регистрации: 22.05.2000, адрес:: 299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18-Б,
к Государственному казенному учреждению города Севастополя "Городское хозяйство и строительство" ОГРН 1149204007028, ИНН 9204003670, адрес: 299007, г. Севастополь, ул. Николая Музыки, д. 50,
о взыскании задолженности
по встречному иску Государственного казенного учреждения города Севастополя "Городское хозяйство и строительство" 299007, г. Севастополь, ул. Николая Музыки, д. 50, ОГРН 1149204007028, ИНН 9204003670
к Обществу с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-СТРОЙ", ОГРН 1149204044021, ИНН 920301001, дата регистрации: 22.05.2000, место нахождения: 299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18-Б,
о взыскании задолженности,
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг", ОГРН 1124823017340, ИНН 4825091422; дата регистрации: 13.11.2012, место нахождения: ул. Желябова, д. 2, оф. 305, г. Липецк, Липецкая область, 398050, Департамент городского хозяйства города Севастополя, ул. Ленина, 2, г. Севастополь, 299011,
при участии в судебном заседании представителей: от истца - Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-СТРОЙ" - Чунжиной Е.Ю. (доверенность от 29.12.2017), от ответчика - Государственного казенного учреждения города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" - Шевченко В.В. (доверенность от 28.09.2018 N 211), в отсутствие представителей иных лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного разбирательства, установил следующее.
Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-СТРОЙ" 30.05.2018 обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с иском к Государственному казенному учреждению города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" о взыскании задолженности по государственным контрактам (дело N А84-1763/2018).
Определением от 01.08.2018 выделены в отдельное производство требования Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-СТРОЙ" к Государственному казенному учреждению города Севастополя "Городское хозяйство и строительство" о взыскании задолженности за фактически выполненные работы по государственному контракту N 57 КРПС-ЕП от 29.12.2016г. в размере 142 438, 68 (сто сорок две тысячи четыреста тридцать восемь) руб. 68 коп.
К участию в деле привлечены третьи лица - Департамент городского хозяйства города Севастополя и Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг".
В ходе судебного разбирательства к рассмотрению принят встречный иск Государственного казенного учреждения города Севастополя "Городское хозяйство и строительство" к Обществу с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-СТРОЙ", о взыскании 3135696,39 рублей неустойки за просрочку обязательств по государственному контракту от 10.03.2017 N 1ЧС на выполнение строительно-монтажных работ объекта: "Капитальный ремонт подпорной стены по ул. Куприна, 15а (во дворе дома по ул. Назукина, 25)".
Определением от 28.11.2018 принят к рассмотрению уточненный иск Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-СТРОЙ" к Государственному казенному учреждению города Севастополя "Городское хозяйство и строительство" о взыскании задолженности по оплате стоимости выполненных работ по акту N 3 от 19.12.2017 стоимостью 92 566,12 руб., по акту N 4 от 25.12.2017 стоимостью 49 872,56 руб. по государственному контракту от 10.03.2017 N 1ЧС, неустойки за просрочку исполнения обязательства по оплате выполненных работ по актам N 1 от 15.08.2017, N 1 от 31.08.2017, N 2 от 23.10.2017 в размере 50 894,18 руб., неустойки за просрочку исполнения обязательства по оплате выполненных работ по актам N 3 от 19.12.2017 и N 4 от 25.12.2017 в размере 10 560, 63 руб., рассчитанную за период по 21.11.2018, неустойки за просрочку исполнения обязательства по оплате выполненных работ по актам N 3 от 19.12.2017 и N 4 от 25.12.2017, рассчитанную за период с 22.11.2018 по момент вступления решения по настоящему делу в законную силу, неустойки за просрочку исполнения обязательства по оплате выполненных работ с момента вступления решения в законную силу по момент фактического исполнения обязательства по оплате выполненных работ по актам N 3 от 19.12.2017 и N 4 от 25.12.2017, штрафа за неисполнение обязательства по приемке результатов работ в соответствии с условиями контракта в размере 62 720 руб.
Определением от .2018 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен (далее - ).
В ходе рассмотрения спора истец уточнил заявленные требования и просил.
В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме, в обоснование своих доводов пояснил, что
Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал, в обоснование своих доводов пояснил, что
Суд, изучив материалы дела, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, и оценив представленные доказательства, по существу заявленных требований приходит к следующему.
Как видно из материалов дела,
Неисполнение ответчиком договорных обязательств послужило основанием для обращения истца с иском в суд.
Уклонение ответчика от исполнения договорных обязательств послужило основанием для обращения истца с иском в суд.
Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с иском в суд.
Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В статье 310 Кодекса установлена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.
В обоснование заявленных требований истец представил также
В обоснование возражений на иск ответчик представил также
В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец не представил доказательства в обоснование
На основании изложенного
При таких обстоятельствах суд считает, что заявленные исковые требования надлежит удовлетворить.
На основании изложенного суд, руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
удовлетворить первоначальный иск.
Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства", ОГРН 1149204007028, ИНН 9204003670, ул. Николая Музыки, д. 50, г. Севастополь, 299007, в пользу Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-СТРОЙ", ОГРН 1149204044021, ИНН 920301001, дата регистрации: 22.05.2000, место нахождения: 299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18-Б, 142 438 рублей 68 копеек задолженности по оплате выполненных работ по государственному контракту от 10.03.2017 N 1ЧС, 61 086 рублей 86 копеек пени за просрочку оплаты работ и 7 071 рубль расходов на уплату государственной пошлины.
Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства", ОГРН 1149204007028, ИНН 9204003670, ул. Николая Музыки, д. 50, г. Севастополь, 299007, в пользу Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-СТРОЙ", ОГРН 1149204044021, ИНН 920301001, дата регистрации: 22.05.2000, место нахождения: 299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18-Б, пеню в размере одной трёхсотой ключевой ставки Банка России, начисляемую на сумму долга в размере 142 438 рублей 68 копеек за период с 18.12.2018 по дату фактической уплаты указанной суммы долга.
Встречный иск удовлетворить в части.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-СТРОЙ", ОГРН 1149204044021, ИНН 920301001, дата регистрации: 22.05.2000, место нахождения: 299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18-Б, в пользу Государственного казенного учреждения города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства", ОГРН 1149204007028, ИНН 9204003670, ул. Николая Музыки, д. 50, г. Севастополь, 299007, 175 783 рубля 16 копеек пени за просрочку выполнения работ.
В удовлетворении встречного иска в остальной части отказать.
В результате зачета встречных требований взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства", ОГРН 1149204007028, ИНН 9204003670, ул. Николая Музыки, д. 50, г. Севастополь, 299007, в пользу Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-СТРОЙ", ОГРН 1149204044021, ИНН 920301001, дата регистрации: 22.05.2000, место нахождения: 299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18-Б, денежную сумму в размере 34 813 рублей 38 копеек и пеню в размере одной трёхсотой ключевой ставки Банка России, начисляемую на сумму долга в размере 142 438 рублей 68 копеек за период с 18.12.2018 по дату фактической уплаты указанной суммы долга.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-СТРОЙ", ОГРН 1149204044021, ИНН 920301001, дата регистрации: 22.05.2000, место нахождения: 299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18-Б, в доход федерального бюджета 32 830 рублей государственной пошлины по встречному иску.
Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.
Судья
А.Ю. Смоляков
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
