Дата принятия: 29 августа 2018г.
Номер документа: А84-2413/2018
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
РЕШЕНИЕ
от 29 августа 2018 года Дело N А84-2413/2018
Арбитражный суд города Севастополя
В составе: судьи Архиповой С.Н.,
При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В.,
Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Балаклавского района"
к обществу с ограниченной ответственностью "Успешные люди" г. Симферополь
о взыскании неустойки,
при участии в судебном заседании:
от истца - Белых А.С.,
установил:
17.07.2018 в Арбитражный суд города Севастополя (суд) обратилось ООО "Управляющая компания Балаклавского района" (истец) с исковым заявлением о взыскании с ООО "Успешные люди" (ответчик) неустойки по государственному контракту от 21.07.2017 в сумме 696 868,99 руб..
Ответчик уведомлен судом о рассмотрении дела по адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ на актуальную дату, отзыв на иск не представил.
Из материалов дела следует, что 21.07.2017 между истцом как Заказчиком и ответчиком как Подрядчиком заключен государственный контракт, по условиям которого Подрядчик принял обязательство своевременно выполнить работы по капитальному ремонту спортивной площадки по адресу: г. Севастополь, ул. Строительная, 29. Цена контракта составила 1 266 520 руб. (п.2.3.). По условиям п.10.4. контракта работы должны быть выполнены Подрядчиком в срок до 31.08.2017. На основании п.10.1 контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Из акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2, КС-3 следует, что фактически работы на сумму 33 396,36 руб. были выполнены Подрядчиком частично 31.10.2017. Соответственно, имела место просрочка исполнения обязательств Подрядчиком на 2 месяца и выполнение работ не в полном объеме.
08.02.2018 стороны подписали дополнительное соглашение N1, которым расторгли государственный контракт с 08.02.2018 по обоюдному соглашению.
Поскольку Подрядчик допустил просрочку исполнения обязательств в период с 01.09.2017 по 08.02.2018, истец произвел начисление пени по правилу п.9.3.1. контракта.
В соответствии с п.9.3.1. контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств с него взыскивается пеня за каждый день просрочки в размере не менее чем одна трехсотая от ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату уплату пени, от цены контракта, уменьшенная на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически выполненными работами.
Исходя из цены контракта 1 266 520 руб., периода просрочки 160 дней и стоимости фактически выполненных работ в сумме 33 396,36 руб., истец произвел расчет пени, которая составила 696 868,99 руб.. Проверив данный расчет, суд признал его арифметическим верным и соответствующим условиям контракта и требованиям Постановления Правительства РФ N1063 от 25.11.2013.
Суд полагает, что требование истца подлежит удовлетворению в полном объеме на основании ст.ст. 329, 330 ГК РФ, ст. 34 ФЗ N44-ФЗ от 05.04.2013.
Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Успешные люди" (295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Александра Невского, дом 28, ИНН 9102020002, ОГРН 1149102030615, дата регистрации 09.06.2018) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Балаклавского района" (299042, г. Севастополь, ул. Новикова, дом 4, ИНН 9203543810, ОГРН 1189204000215, дата регистрации 18.01.2018) неустойку за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту N0574500001217000012_338073 от 21.07.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту спортивной площадки по адресу: г. Севастополь, ул. Строительная, 29, в сумме 696 868,99 руб., а также расходы по оплате госпошлины в сумме 9 944,38 руб..
Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок.
Судья
С.Н. Архипова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
