Дата принятия: 13 сентября 2017г.
Номер документа: А84-2068/2017
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
РЕШЕНИЕ
от 13 сентября 2017 года Дело N А84-2068/2017
Резолютивная часть решения объявлена 07 сентября 2017 года.
решение изготовлено в полном объеме 13 сентября 2017 года.
Арбитражный суд города Севастополя в составе председательствующего судьи Смолякова А.Ю., при ведении протокола секретарем Дворниковой Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю, ОГРН 1147746331259, ИНН 7701391387, дата регистрации: 28.03.2014, место нахождения: ул. Розы Люксембург, 50, г. Севастополь, 299001
к Обществу с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания Севастополь", ОГРН 1159204025859, дата регистрации: 25.08.2015, место нахождения: Камышовое шоссе, г. Севастополь, 299014
о взыскании неустойки
при участии в судебном заседании: от истца - Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю - Соколова С.Ю. (доверенность от 13.07.2017 N 207-17/21), в отсутствие ответчика, установил следующее.
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю (далее - управление) 21.04.2017 обратилось в арбитражный суд города Севастополя с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания Севастополь" (далее - общество) о взыскании 27779, 43 руб. неустойки по государственному контракту 22.04.2016 N 43-2016.
Исковые требования обоснованы неисполнением ответчиком встречных обязательств по государственному контракту на капитальный ремонт в помещениях следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю, размещенных по адресу: г. Севастополь ул. Розы Люксембург, 50 от 22.04.2016 N 43-2016, в связи с чем ответчику начислена неустойка.
определением от 27.04.2017, ввиду наличия оснований для рассмотрения искового заявления в порядке упрощенного производства, исковой материал принят к производству арбитражного суда с рассмотрением в порядке главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд определил сроки для совершения процессуальных действий, предусмотренных гл. 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (для представления сторонам в арбитражный суд и направления друг другу дополнительных документов, содержащих объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции).
определением от 26.06.2017 суд перешел к рассмотрению заявления по общим правилам искового производства.
определением от 13.07.2017 по делу назначено судебное разбирательство.
Ответчик явку полномочного представителя в судебное заседание 23.06.2017 не обеспечил, требования определений суда не исполнил, отзыва и иных истребованных судом документов не представил, о времени и месте судебного заседания извещался надлежащим образом.
Ответчик определение суда о представлении отзыва не исполнил, каких-либо доказательств, опровергающих требования истца, не представил.
Согласно части 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом и другими федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом в соответствии с настоящим Кодексом.
Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом последствия.
В соответствии с положениями части 1 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.
Таким образом, непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием для рассмотрения дела по имеющимся в деле доказательствам.
В судебном заседании представитель истца высказался в поддержку своих требований.
Имеющиеся в деле доказательства исследованы и оценены судом в совокупности по правилам статей 65, 70, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Суд, изучив материалы дела и оценив представленные доказательства, по существу заявленных требований приходит к следующему.
Как усматривается из материалов дела, на основании протокола проведения электронного аукциона от 08.04.2016 извещение N 0174100000316000043-А управление (заказчик) общество (подрядчик) 22.04.2016 заключили государственный контракт на капитальный ремонт в помещениях следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю, размещенных по адресу: г. Севастополь ул. Розы Люксембург, 50 от 22.04.2016 N 43-2016.
В соответствии с пунктом 1.1 контракта подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы (Приложение N 1, 2 к Контракту) по капитальному ремонту в помещениях, закрепленных за Заказчиком, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Розы Люксембург, д. 50 (далее - работы), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
Цена государственного Контракта включает все расходы Подрядчика связанные с исполнением Контракта, в том числе: налоги, сборы, таможенные платежи, пошлины, а также все затраты, издержки и расходы Подрядчика, сопутствующие, связанные с исполнением настоящего контракта (пункт 2.1 контракта).
В соответствии условиями пунктом 2.1, 2.2, 2.3, контракта цена контракта (работ) подтверждается сметными расчетами стоимости ремонтных работ (Приложение N 1 к контракту). К Приложению N 1 к контракту применяется коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта в случае, если она была снижена по итогам электронного аукциона. Итоговая сметная стоимость работ равна цене контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Оплата по контракту осуществляется в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет подрядчика, указаанный в контракте.
В срок до 25 числа отчетного месяца подрядчик представляет заказчику акты о приемке выполненных работ (этапов работ), оформленные по проценту технической готовности по унифицированной форме N КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (далее - постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3, утвержденной указанным выше постановлением Госкомстата, а также всю исполнительную документацию, подтверждающую фактическое выполнение этапов работ и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы) и документацию первичного бухгалтерского учета, подтверждающую стоимость материалов и Оборудования, учтенных в смете по "прайсам". Заказчик в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.
Согласно пунктам 3.2, 3.4 контракта общий срок выполнения работ, включая сроки указанные в пунктах 3.1 и 3.2 данного контракта, - в срок до 30.08.2016 года.
Срок исполнения подрядчиком своих обязательств по данному контракту в полном объеме истекает в последний день наиболее позднего срока выполнения работ, иного в графике производства работ. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать заказчику их результат в порядке, установленном статьей 4 контракта.
Датой полного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ по контракту является дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту.
В соответствии с разделом 5 договора подрядчик, в том числе обязан осуществлять выполнение работ в полном соответствии с Техническим заданием, нормами и правилами проведения работ по капитальному ремонту нежилых (административных) зданий и помещений, и настоящим контрактом. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с нормами и правилами проведения работ по капитальному ремонту нежилых (административных) зданий и помещений, и контрактом. Обеспечивать надлежащее состояние ремонтной площадки на объекте и прилегающей непосредственно к ней территории. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить
заказчику документацию, предусмотренную контрактом, Техническим заданием, по итогам исполнения контракта в соответствии с положениями статьи 4 контракта, а заказчик в свою очередь обязан своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы порядке, установленном статьей 2 контракта
В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле: П=(Ц-В)хС (где Ц - цена контракта, В - стоимость фактически исполненного в установленный срок исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов, С - размер ставки)
Размер ставки определяется по формуле: С = СЦБ х ДП (где СЦБ - размер ключевой ставки Банка России, установленной на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП / ДК x 100%, где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательств по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 01 ключевой ставки Банка России, установленной на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 02 ключевой ставки Банка России, установленной на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 03 ключевой ставки Банка России, установленной на дату уплаты пени.
Контракт вступает в силу с момента его заключения и действуют до прекращения обязательств сторон.
Из пояснений истца следует, что в нарушение условий контракта ответчиком не исполнены обязательства по поставке товара в срок до 30.08.2016. Фактической датой исполнения обязательств является 28.12.2016, следовательно просрочка составляет 120 дней.
Кроме того, как утверждает истец, обязательства ответчиком выполнены ненадлежащим образом, о чем 01.02.2017 составлен Акт о недостатках (дефектах), обнаруженных в гарантийный срок.
22.03.2017 истец направил в адрес ответчика претензию N 207-21-2017/2816 с требованием об оплате неустойки за просрочку обязательств. В связи с уклонением ответчика от погашения начисленной неустойки истец обратился с иском в арбитражный суд.
Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.
В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
Согласно с пунктами 1 статьей 420, 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.
Согласно части 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.
Исходя из содержания государственного контракта от 24.04.2016 N 43-2016 арбитражный суд, руководствуясь положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, считает необходимым применять к спорным правоотношениям нормы законодательства, регулирующие отношения подряда.
Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы (часть 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно статье 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (статья 740 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В силу статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации, государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.
Указанное позволяет сделать вывод о том, что между сторонами возникли правоотношения, вытекающие из строительного подряда, и стороны приобрели определенный объем прав и взаимных обязанностей по настоящему контракту.
В договоре подряда указываются начальный и конечные сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (пункт 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Таким образом, условия о видах, содержании работ, сроках выполнения работ для договора подряда являются существенными.
Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода (пункт 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Исходя из положений пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласованных сторонами условий договора, в соответствии с пунктом 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ.
На основании пункта 2 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ.
Как следует из материалов дела, работы по спорному контракту в указанный срок, а именно до 30.08.2016 ответчиком выполнены не были.
Неисполнение обязательств по поставке товара в установленный срок является основанием для начисления неустойки, установленной контрактом.
Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
В соответствии с пунктом 7.2.1 контракта за ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств истец начислил 27779, 43 руб. неустойки.
Ответчик не представил в материалы дела доказательств, свидетельствующих о своевременном исполнении своих обязательств по контракту, а также о том, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика, исковые требования не оспорил, ходатайство о снижении размера неустойки не представил.
Требование истца о взыскании неустойки в размере 27779, 43 руб. подлежит удовлетворению.
Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределены в соответствии с положениями статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Поскольку истец от уплаты государственной пошлины освобожден, расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
решил:
иск удовлетворить.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания Севастополь", ОГРН 1159204025859, ИНН 9201511259, дата регистрации: 25.08.2015, место нахождения: Камышовое шоссе, 80, г. Севастополь, 299014, в пользу Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю, ОГРН 1147746331259, ИНН 7701391387, дата регистрации: 28.03.2014, место нахождения: ул. Розы Люксембург, 50, г. Севастополь, 299001, 27 779 рублей 43 копейки неустойки по государственному контракту 22.04.2016 N 43-2016.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания Севастополь", ОГРН 1159204025859, ИНН 9201511259, дата регистрации: 25.08.2015, место нахождения: Камышовое шоссе, 80, г. Севастополь, 299014, в доход федерального бюджета 1 111 рублей государственной пошлины.
решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.
Судья А.Ю. Смоляков
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
