Дата принятия: 21 сентября 2018г.
Номер документа: А84-1970/2018
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2018 года Дело N А84-1970/2018
Арбитражный суд города Севастополя
В составе: судьи Архиповой С.Н.,
При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В.,
Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Федерального казённого учреждения "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Севастополю" (ИНН 9204007297, ОГРН 1149204014112, зарегистрировано 20.08.2014, место нахождения: 299011, г. Севастополь, ул. Пушкина, д. 2)
к индивидуальному предпринимателю Евдокимовой Анастасии Николаевне (ИНН 616612414210, ОГРНИП 318619600093971, зарегистрирована 21.05.2018, ранее присвоенный ОГРНИП 310619311000019, зарегистрирована 20.04.2010, регистрация прекращения деятельности 08.06.2017)
о взыскании неустойки (штрафа) в сумме 3 289,31 руб. по государственному контракту N 137 от 15.08.2016.
при участии в судебном заседании:
от истца - Сафонов С.П.,
установил:
14.06.2018 в Арбитражный суд города Севастополя (суд) обратилось федеральное казенное учреждение "Центра хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Севастополю" (истец) с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Евдокимовой Анастасии Николаевне (ответчик) о взыскании неустойки за неисполнение обязательств по государственному контракту N137 от 15.08.2016 в сумме 3 289,31 руб..
Ответчик, надлежащим образом уведомленный о рассмотрении дела, отзыв на иск не представил, явку представителя не обеспечил.
Из материалов дела следует, что 15.08.2018 между истцом как Заказчиком и ответчиком как Подрядчиком был заключен государственный контракт N137, по условиям которого Подрядчик принял обязательство выполнить электромонтажные работы в помещении общей площадью 48 кв.м., расположенному по адресу: г. Севастополь, ул. Пушкина, дом 10.
По условиям п.3.2. контракта датой окончания выполнения работ считается дата подписания двухстороннего акта о приемке выполненных работ, но не позже 25.08.2016.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10% от цены контракта или 3 289,32 руб. (п. 6.3. контракта).
Истец указывает, что ответчик не приступил к выполнению работ. Ответчик не представил доказательств, опровергающих данный факт. Акт о приемке выполненных работ не представлен. Соответственно, суд полагает, что иск подлежит удовлетворению в полном объеме по правилам ст. 329 ГК РФ.
Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с индивидуального предпринимателя Евдокимовой Анастасии Николаевны (ИНН 616612414210, ОГРНИП 318619600093971, зарегистрирована 21.05.2018, ранее присвоенный ОГРНИП 310619311000019, зарегистрирована 20.04.2010, регистрация прекращения деятельности 08.06.2017) в пользу федерального казённого учреждения "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Севастополю" (ИНН 9204007297, ОГРН 1149204014112, зарегистрировано 20.08.2014, место нахождения: 299011, г. Севастополь, ул. Пушкина, д. 2) штраф в сумме 3 289,31 руб. по государственному контракту N137 от 15.08.2016, а также расходы по оплате госпошлины в сумме 2 000 руб..
Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок.
Судья
С.Н. Архипова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
