Дата принятия: 15 февраля 2019г.
Номер документа: А83-9218/2018
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕШЕНИЕ
от 15 февраля 2019 года Дело N А83-9218/2018
Резолютивная часть решения оглашена 30.01.2019
Полный текст решения изготовлен 06.02.2019
Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маханьковой Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Интерстар-ресурс-сервис" к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Крым-Девелопмент" о взыскании,
о взыскании
при участии:
от истца - Хлызова Т.А., представитель по доверенности б/н от 02.10.2017;
от ответчика - Золотарев А.Д., представитель по доверенности б/н от 14.01.2019; Обстоятельства дела: Согласно исковому заявлению истец просит взыскать неустойку в сумме 72 991,92 руб.
Исковые требования обосновываются ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору в части несвоевременного исполнения работ.
Ответчик иск не признает, указывает, что несвоевременно выполнил работы из-за позднего представления истцом рабочей документации.
Ответчик также заявил ходатайство о снижении неустойки по ст. 333 ГК РФ.
Рассмотрев материалы дела, суд
УСТАНОВИЛ:
ООО "ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС" (далее - Истец) и ООО "КРЫМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (далее - Ответчик) был заключен Договор подряда N 94П-05/15 от 21.05.2015 г. (далее - Договор).
В соответствии с п. 1.1. Договора Ответчик обязался в установленный срок по заданию Истца, выполнить следующую работу: "Устройство внутриплощадочных дорог" (далее - Работа, Объект строительства) на объекте: "Рекреационный комплекс по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, Дворцовое шоссе, 34" (далее - Объект).
Согласно п. 2.1. Договора цена выполняемых Работ (общая стоимость Работ) по Договору является твердой, определяется Сметой (п. 1.2. Договора) и составляет 480 207,42 (четыреста восемьдесят тысяч двести семь) рублей 42 копейки, в том числе НДС 18%.
Пунктом 1.5. Договора Стороны установили сроки выполнения Работ:
- начальный срок выполнения Работ исчисляется с момента подписания Договора (п. 1.5.1 Договора);
- Ответчик выполняет Работы до 30.06.2015 г. (п.п. 1.5.2. Договора).
Исходя из положений п. 1.5. Договора, начальным сроком выполнения Работ является дата - 21.05.2015 г., конечным соком выполнения Работ - 30.06.2015 г. включительно.
Согласно п. 3.2 работа считается выполненной (сданной) Ответчиком после выполнение всего объема Работ и подписания Сторонами без замечаний документов, поименованных в п. 3.1. Договора.
Пунктом 3.1. Договора предусмотрен акт приема выполненных работ.
Согласно пункта 5.2.1 Договора, заказчик обязан передать по акту приема-передачи Подрядчику Техническую (проектную) документацию со штампом "В производство работ".
Выполнение работ подтверждаются актом о приемке выполненных работ N 6 от 30.11.2015.
Указанные в Договоре сроки выполнения Работ Сторонами, путем подписания соответствующего дополнительного соглашения - не изменялись.
В силу пункта 4.2.13 Договора, в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения Работ, делающих дальнейшее их продолжение невозможным или иных неблагоприятных обстоятельств, Подрядчик обязан ставить в известность об этом Заказчика, путём направления уведомления в письменной форме в течение 1 (одного) рабочего дня с момента возникновения таких обстоятельств.
Однако в рамках настоящего пункта Договора Ответчик не обращался к Истцу с заявлениями о несвоевременности предоставления ему необходимой технической документации.
Ответчиком также не представлено доказательств, что документация получена в сроки, препятствующие своевременно выполнить их, при том, что сами работы им выполнены.
Исходя из закрепленных в ст. 10 ГК РФ принципа добросовестности ответчику необходимы было обратиться за предоставлением такой документации, а не ожидать её.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" недобросовестное поведение одной из сторон, является основанием для отказа в защите принадлежащего ей права.
В соответствии с п. 2 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии со ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.
В соответствии с п.п. 7.5.1. Договора за нарушение сроков выполнения Работ предусмотрена неустойка в размере 0,1% от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки.
Ответчиком указывается, что акт выполненных работ передан истцу 06.11.2015.
Согласно п. 3.2. Договора Заказчик, после получения от Подрядчика всех надлежаще оформленных документов (п. 3.1. Договора), рассматривает их в срок не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты их получения, и при отсутствии замечаний к качеству, объемам, содержанию и стоимости работ подписывает со своей стороны Акт о приёмке выполненных работ.
Таким образом, конечная дата подписания акта о приемке выполненных работ является 27.11.2015.
Соответственно, неустойка может быть начислена за период с 01.07.2015 по 26.11.2015 и составляет 71 550,90 руб.
Довод истца о том, что 06.11.2015 ответчиком предоставлены не все документы, поэтому подписать акт приемки выполненных работ не представлялось возможным, не может быть принят во внимание, поскольку истцом не представлено доказательств, что он обращался к ответчиком с данной претензией.
Ответчиком заявлено о снижении неустойки по ст. 333 ГК РФ.
Согласно правовой позиции, изложенной в определении Конституционного суда Российской Федерации от 21.12.200 N 263- предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е., по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в части первой статьи 333 ГК Российской Федерации речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, что не может рассматриваться как нарушение статьи 35 Конституции Российской Федерации.
Согласно п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7: "При взыскании неустойки правила статьи 333 ГК РФ могут применяться по заявлению должника, но и по инициативе суда, если усматривается очевидная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства (пункт 1 статьи 333 ГК РФ). В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, свидетельствующие о такой несоразмерности (статья 56 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ). При наличии в деле доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, суд уменьшает неустойку по правилам статьи 333 ГК РФ".
Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства ГК РФ предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.01.2011 N 11680/10 по делу N А41-13284/09).
Для применения статьи 333 ГК РФ арбитражный суд должен располагать данными, подтверждающими явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства.
Пункт 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" содержит разъяснение о том, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса). При наличии в деле доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, суд уменьшает неустойку по правилам статьи 333 Гражданского кодекса.
Согласно пункту 73 данного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в 6 частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).
Тем самым, ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.
В данном случае соответствующих доказательств суду не представлено.
В соответствии с пунктом 1 статьи 421 Гражданского кодекса граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Согласно пункту 4 статьи 421 Гражданского кодекса условия договора определяются по усмотрению сторон.
Таким образом, оснований для применения положения статьи 333 Гражданского кодекса судом не установлено, поскольку стороны при заключении договора были свободны в выборе его условий и ответчиком не представлено доказательств явной несоразмерности размера неустойки
Суд считает, что неустойка в размере 0,1% от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки не является завышенной и соразмерно нарушенным обязательствам.
Данная правовая позиция, соответствует правовой позиции, изложенной в Постановлении Двадцать первого Арбитражного апелляционного суда от 17.01.2019 по делу А83-9223/2018.
Таким образом, требования подлежат удовлетворению частично.
Согласно ст. 110 АПК РФ государственная пошлина возмещается ответчиком истцу пропорционально удовлетворенным требованиям.
На основании вышеизложенного, а также руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Крым-Девелопмент" (ОГРН 1149102044838 ИНН 9102027061) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Интерстар-ресурс-сервис" (ОГРН 1159102031230 ИНН 9103064644) неустойку в сумме 71 550,90 руб., расходы по оплате госпошлины 2 862,00 руб.
В части взыскания неустойки в сумме 1441,02 руб. в удовлетворении требований отказать.
Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, г. Севастополь, ул. Суворова, 21) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, г. Калуга, ул. Кирова, дом 4) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.
Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса "Картотека арбитражных дел" http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Судья В.И. Гайворонский
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
