Решение Арбитражного суда Республики Крым от 11 марта 2019 года №А83-7939/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РЕШЕНИЕ

от 11 марта 2019 года Дело N А83-7939/2018
Резолютивная часть решения оглашена 28.02.2019.
Полный текст решения изготовлен 04.03.2019.
Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маханьковой Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Палладиум Энерго" к ответчику Муниципальному казенному учреждению Департамент капительного строительства Администрации города Симферополя Республики Крым при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Администрация г. Симферополь Республики Крым о взыскании,
При участии:
от истца - Гречко В.И., представитель по доверенности от 24.04.2018;
от ответчика - Кевлич А.С., представитель по доверенности N 38/03-07-4884 от 29.12.2018;
от третьего лица - не явился;
Обстоятельства дела: Согласно искового заявления, а также уточнения к нему истец просит взыскать с ответчика задолженность в сумме 60 159,02 руб., пеню в сумме 6 511,71 руб.
Исковые требования обосновываются ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по контракту, в связи с неоплатой исполненных работ.
Ответчик иск не признает, указывает, что работы истцом выполнены с просрочкой, в связи с чем у ответчика отсутствует возможность их оплатить, вследствие отсутствия денежных средств.
В судебном заседании, состоявшемся 21.02.2019 объявлен перерыв до 28.02.2019.
Рассмотрев материалы дела, суд
УСТАНОВИЛ:
07 ноября 2016 года между Муниципальным казенным учреждением Департамента капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым (Заказчик) и ООО "ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО" (Подрядчик) подписан муниципальный контракт N 07/11 на выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт жилого здания (общежития) N 15, по ул. Генерала Захарова в г. Симферополь" (далее - Контракт).
Согласно пункту 1.1. Контракта Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по объекту "Капитальный ремонт жилого здания (общежития) N 15, по ул. Генерала Захарова в г. Симферополь" в соответствии с условиями настоящего Контракта, Локальным сметным расчетом N 1 (Приложение N 1), графиком производства работ (Приложение N 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать их Заказчику.
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Контракта (пункт 1.2 Контракта).
Цена Контракта составляет 3 495 494,00 (три миллиона четыреста девяносто пять тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 00 копеек (п. 2.1. Контракта).
Пунктом 2.2 Контракта предусмотрено, что цена контракта, указанная в пункте 2.1 является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов работ, качества и иных условий исполнения Контракта.
Дополнительное соглашение о снижении цены Контракта не заключалось.
В соответствии с п. 2.4. Контракта, в редакции утвержденной Дополнительным соглашением N 1 от 15.12.2016 г., способ оплаты по Контракту - перечисление Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика. Заказчик, после поступления финансирования, перечисляет Подрядчику предварительную оплату в размере 97 % объема бюджетных средств, предусмотренных на год, согласно п. 4.3. Постановления Совета министров Республики Крым от 21 октября 2015 года N 638 "Об утверждении Порядка формирования и реализации плана капитального строительства за счет средств бюджета Республики Крым на 2016 год и о внесении изменений в некоторые постановления Совета министров Республики Крым" (с изменениями и дополнениями), что составляет 3 390 629,18 (три миллиона триста девяносто тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 18 копеек.
Пунктом 2.5 контракта предусмотрено, что промежуточная оплата осуществляется ежемесячно, при предоставлении Подрядчиком не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным надлежащим образом оформленных: акта приемки выполненных работ (форма NКС-2), составленным в соответствии с графиком производства работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) и счета, а за декабрь 2016 года - не позднее 15 декабря 2016 года. Заказчик оплачивает работы в течение 20 календарных дней со дня подписания Сторонами и Представителем заказчика акта приемки выполненных работ (форма NКС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КСр-3).
Окончательная оплата производится в течение 15 календарных дней со дня подписания Сторонами и Представителем заказчика акта приемки выполненных а работ (форма N КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и 1 (форма КС-14) и предоставления Подрядчиком счета на оплату, при условии фактического финансирования (пункт 2.6 Контракта).
Согласно пункта 2.7 Контракта, срок, указанный в пунктах 2.5, 2.6 настоящего Контракта, может быть увеличен в случае отсутствия или задержки поступления финансирования из соответствующего бюджета. Таким образом, на Заказчика не возлагаются штрафные санкции за задержку оплаты работ Подрядчика, вызванную не поступлением или несвоевременным поступлением бюджетных средств, либо по иным причинам, возникшим не по вине Заказчика.
Согласно пункту 5.1 Контракта сдача результатов выполненных работ (этапов работ) Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется путем подписания Подрядчиком, Представителем заказчика, а после Заказчиком, акта о приемке выполненных работ (форма N КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), подготовленных Подрядчиком, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ. Окончательной сдачей результатов выполненных работ является подписание акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14), который оформляется после передачи Подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации по объекту, проверенной строительным контролем Заказчика.
Согласно пункта 5.2 Контракта работы считаются выполненными и принятыми только при наличии подписей и печатей Сторон и Представителя заказчика на актах приемки выполненных работ (форма N КС-2) и справках стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3).
В соответствии с пунктом 9.1. Контракта, в редакции утвержденной Дополнительным соглашением N 1 от 15.12.2016 г., Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует до 27.12.2016 включительно, в части обязательств сторон по оплате выполненных и принятых в установленном порядке работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки - до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Сторонами без замечаний подписаны акты о приемке выполненных работ по форме N КС-2 N 1 от 06.12.2016 г. на сумму 608 622,64 руб., N 2 от 13.12.2016 г. на сумму 926 084,40 руб., N 3 от 19.12.2016 г. на сумму 521 365,45 руб., N 4 от 23.12.2016 г. на сумму 551 925,79 руб., N 5 от 06.12.2016 г. на сумму 73 718,69 руб., N 6 от 26.12.2016 г. на сумму 213 651,83руб., N 6 от 23.12.2016 г. на сумму 555 419,40 руб., а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3 N 1 от 06.12.2016 г. на сумму 608 622,64 руб., N 2 от 13.12.2016 г. на сумму 1 534 707,04 руб., N 3/от 19.12.2016 г. на сумму 2 056 072,50 руб., N 4 от 23.12.2016 г. на сумму 2 607 998,29 руб., N 5 от23.12.2016 г. на сумму 2 681 716,98 руб., N 6 от 26.12.2016 г. на сумму 2 895 368,81 руб., N 7 от 26.12.2016 г. на 3 450 788,21 руб.
Изложенные обстоятельства ответчиком не оспариваются.
Согласно части 3-1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.
Предметом заключенного сторонами контракта является Капитальный ремонт жилого здания (общежития) N 15, по ул. Генерала Захарова в г. Симферополь. Таким образом Контракт квалифицируется как договор подряда, правоотношения сторон по которому регулируются положениями главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе).
В соответствии с пунктом 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
Согласно статей 711 и 746 ГК РФ основанием для возникновения на стороне заказчика обязанности оплатить выполненные работы является приемка им таких работ.
Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики рассмотрения споров по договору строительного подряда", основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.
Сумма, указанная истцом в своих исковых требованиях в размере 60 159,02 руб., являет разницей между стоимостью принятых работ по Контракту в сумме 3 450 788,21 руб. и предварительно оплаченных ответчиком работ в сумме 3 390 629,18 руб.
Таким образом, задолженность ответчика по оплате работ, выполненных по Контракту, на сумме 60 159,02 руб. подтверждается материалами дела и подлежит взысканию.
Ссылка ответчика на невозможность оплаты работ, в связи с отсутствием бюджетных средств, является несостоятельной, поскольку действующим законодательством это не предусмотрено.
Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Пеня предусмотрена пунктом 6.2 Контракта.
Таким образом, исковые требования законные, и подлежат удовлетворению.
Согласно ст. 110 АПК РФ государственная пошлина возмещается ответчиком в бюджет.
На основании вышеизложенного, а также руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать с МКУ Департамент капительного строительства Администрации города Симферополя Республики Крым (ОГРН 1149102124820 ИНН 9102058704) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Палладиум Энерго" (ОГРН 1149102098496 ИНН 9102048382) задолженность в размере 60 159,02 руб., пеню в сумме 6 511,71 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 2 667,00 руб.
Вернуть обществу с ограниченной ответственностью "Палладиум Энерго" (ОГРН 1149102098496 ИНН 9102048382) излишне уплаченную госпошлину в сумме 20,00 руб., уплаченную по платежному поручению N 485 от 18.05.2018.
Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, г. Севастополь, ул. Суворова, 21) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, г. Калуга, ул. Кирова, дом 4) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.
Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса "Картотека арбитражных дел" http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Судья В.И. Гайворонский
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка