Дата принятия: 21 июня 2019г.
Номер документа: А83-2221/2019
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2019 года Дело N А83-2221/2019
Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маханьковой Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ГКУ РК "Центр занятости населения" к ответчику ООО "Альфа" о взыскании,
Участники процесса не явились
Обстоятельства дела: Истец обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением о взыскании задолженности в размере 320 860,12 руб.
Определением суда от 12.02.2019 требование ГКУ РК "Центр занятости населения" к ООО "Альфа" о взыскании 142 571,01 руб. Контракту от 19.05.2017 N 0875100006317000078-0674319-02 выделено в отдельное производство. Выделенному требованию присвоен номер А83-2221/2019.
Исковые требования обосновываются несвоевременным исполнением ответчиком работ по Контракту.
Ответчик отзыв на иск не предоставил.
Рассмотрев материалы дела, суд
УСТАНОВИЛ:
Между Истцом (Заказчик) и Ответчиком (Подрядчик) 19 мая 2017 года заключен контракт N 0875100006317000078-0674319-02 с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуги, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Согласно п. 1.1 Контракта Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по обеспечению доступности маломобильных групп населения в территориальное отделение Государственного казенного учреждения Республики Крым "Центр занятости населения" в городе Алушта (капитальный ремонт по адресу: г. Алушта, ул. Судакская, 246) (далее - Работы, Объект соответственно), в объеме, установленном в Техническом задании (приложение N1 к Контракту), локальном сметном расчете (приложение N2 к Контракту) и проектной документацией, в срок, определенный календарным планом- графиком (приложение N3 к Контракту), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта, по цене контракта, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта. Заказчик обязуется осмотреть результат выполненных Работ на Объекте, принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
Согласно дополнительного соглашения N 1 от 17.11.2017 цена Контракта составляет 1 068 723,00 руб.
Согласно п. 4.1. Контракта срок выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, составляет:
- начало выполнения работ - с момента подписания Государственного контракта
- окончание работ - не позднее 31.07.2017
Согласно п. 4.3. объем работ по Контракту должен быть выполнен в соответствии с Описанием объекта закупки и переданной Заказчиком документации в срок, установленный Графиком производства работ (приложение 3 к настоящему контракту), и в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
Согласно п. 5.4.3. Контракта Подрядчик обязан выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, Графиком производства работ, Описанием объекта закупки, проектно-сметной документацией и по цене, не превышающей Цену контракта, строительными нормами и правилами. Сдать Заказчику результат Работ в срок, установленный п. 4.1. настоящего Контракта.
В соответствии с п. 11.1 Контракта Подрядчик гарантирует выполнение работ в полном объеме в срок, определенный Контрактом.
Согласно ч. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиям.
Акт приемки выполненных работ датирован 24.11.2017.
Согласно п. 12.3.1 Контракта Пеня в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Таким образом, сумма пени составляет 252 732,61 руб.
Ответчиком не представлено доказательств своевременного выполнения работ или оплаты неустойки.
Более того, ответчиком обстоятельства, изложенные в исковом заявлении не оспариваются.
Согласно ч. 3-1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.
В обеспечение исполнения Контракта Подрядчиком были внесены денежные средства в сумме 110 161,60 руб.
Согласно п. 15.2 Контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых обязательств обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств (п. 15.6 Контракта).
На основании ст.410 Гражданского кодекса РФ и в соответствии с п.12.6 Контракта обязательство Заказчика перед Подрядчиком о возврате обеспечения исполнения Контракта прекращено полностью зачетом встречного требования Заказчика к Подрядчику об уплате пеней за просрочку исполнения обязательств по Контракту. Зачет произведен на сумму 110 161,60 руб., что подтверждается заявлением (уведомлением) о зачете взаимных требований от 05.12.2017 N с3-13/3574/01-19.
Таким образом, в результате зачета требований задолженность ответчика перед истцом составляет 142 571,01 руб.
Таким образом, исковые требования законны и подлежат удовлетворению.
Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ государственная пошлина возмещается ответчиком в бюджет.
На основании вышеизложенного, а также руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать с ООО "Альфа" (ОГРН 1173123002887 ИНН 3123405595) в пользу ГКУ РК "Центр занятости населения" (ОГРН 1149102125480 ИНН 9102059024) пеню в сумме 142 571,01 руб.
Взыскать с ООО "Альфа" (ОГРН 1173123002887 ИНН 3123405595) в доход Федерального бюджета госпошлину в размере 5 277,00 руб.
Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, г. Севастополь, ул. Суворова, 21) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, г. Калуга, ул. Кирова, дом 4) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.
Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса "Картотека арбитражных дел" http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Судья В.И. Гайворонский
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
